===== (공고문) 광주학생교육원 펜션동 보일러 교체 기계설비공사 수의계약 안내공고.hwp =====
시설공사 수의계약 안내 공고
▢ 공
사
명: 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원 펜션동 보일러 교체 기계설비공사
▢ 개 찰 일 시: 2026. 11. 13.(금) 11:00
▢ 수 요 기 관: 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원
이 공고문은 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원이 집행하는 입찰에서 견적서 제출자와 계약상대자가 숙지하고 준수하여야 할 사항을 기재한 것으로서 견적서 제출을 희망하는 자는 이를 열람하여 숙지하여야 합니다.
본 건과 관련하여 문의 사항이 있는 경우 총무부(주무관 류○○ 061-370-0306)로 연락주시기 바랍니다.
※ 계약이행 관련 서류는 사업부서의 확인을 거쳐 사업부서와 계약부서에 각 1부를 직접 제출하여야 합니다. (총 2부 제출)
○ 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원(사업부서, 총무부): 전라남도 화순군 동면 충의로 1160-90
○ 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원(계약부서, 총무부): 전라남도 화순군 동면 충의로 1160-90
[유의사항]
▸ 본 건과 관련하여 공고서와 과업내용서 등의 내용이 서로 다른 경우에는 공고서가 우선 적용 됩니다.
▸ 공고서에 정한 각종 규정은 개정될 수 있으며, 개정될 경우 개정규정 부칙의 시행일(또는 적용례)에 따라 개정 규정의 적용 여부가 결정될 수 있습니다.
전남광주통합특별시교육청광주학생교육원재무관
견적서를 제출하는 자는 반드시 다음 사항을 열람하여 그 내용을 숙지하여야 하며, 숙지하지 못함에 따른 책임은 견적 참가자에게 있습니다.
[ 다
음 ]
1. 시설공사 수의계약 안내공고 2. 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서
3. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정
4. 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 5. 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준
6. 전남광주통합특별시교육청 공사계약 특수조건 [붙임 1]
위 규정 등은 공고일 기준 최신 규정 반영 <자료 검색>
(법령·계약예규 등) 국가법령정보센터(http://www.law.go.kr)에서 검색
※ 정확한 자료 검색이 되지 않을 경우 입찰공고 담당자에게 확인
전남광주통합특별시교육청광주학생교육원 공고(계약) 제2026-5호
전남광주통합특별시교육청광주학생교육원
펜션동 보일러 교체 기계설비공사 수의계약 안내공고
< 본 계약은 청렴계약제가 적용됩니다 >
견적서 제출자는 반드시 견적서 제출시 아래의 청렴계약(청렴서약)에 관한 내용을 숙지·승낙하여야 하며, 동 내용을 위반하여 발주기관으로부터 계약해제·해지 및 부정당업자의 입찰참가자격 제한 등 불이익을 받더라도 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.
「지방계약법」제6조의2에 따라 본 입찰에 참여한 당사 대리인과 임직원은 입찰·낙찰, 계약체결 또는 계약이행 등의 과정(준공‧납품 이후를 포함한다)에서 아래 각 호의 청렴계약 조건을 준수할 것이며, 이를 위반할 때에는 입찰·낙찰을 취소하거나 계약을 해제·해지하는 등의 불이익을 감수하고, 이에 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 약정합니다.
1. 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구 또는 약속하거나 수수(授受)하지 않을 것이며, 관계공무원에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 경우에는「지방계약법 시행규칙」제76조 제1항 [별표 2]에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.
2. 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는 행위시에는「지방계약법 시행규칙」제76조 제1항 [별표 2]에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.
3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선‧청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.
전남광주통합특별시교육청광주학생교육원은 계약상대자와 함께하는 청렴 계약제도의 이행을 통하여 공정하고 투명한 계약문화를 조성하는 한편 소통과 공감으로 모두가 행복한 광주교육을 실현하기 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다.
※ 관계 교직원이 금품․향응․편의제공 등을 요구할 경우에는 아래로 신고하여 주시기 바랍니다.
▷홈페이지: https://www.kbei.org/center/?c=gen&m=report
▷스마트폰 활용 신고: 스마트폰 앱-전남광주통합특별시교육청(익명신고)
실행 또는 스마트폰으로 QR코드 인식-신고서 작성
다음과 같이 수의계약 안내공고를 실시합니다. 1. 공사 개요
1.1. 공사명: 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원 펜션동 보일러 교체 기계설비공사 수의계약 안내공고
1.2. 공사구분: 전문공사(유지보수공사)
※ 본 공사는 ‘공정 계획, 지속적인 시공관리, 품질 및 안전관리가 요구되고 종합건설업체의 종합적인 계획, 관리 및 조정 필요’의 사유로 사업부서 요청에 따라 건설업역 규제 폐지에 따른 종합·전문 간 상호시장 진출을 허용하지 않습니다.
1.3. 공사현장: 광주학생교육원(전남광주통합특별시교육청 화순군 동면 충의로 1160-90)
1.4. 공사기간: 착공일부터 29일간 1.5. 공사금액 추정금액 추정가격 부가가치세 관급금액 기초금액 관급자설치 관급자재금액 도급자설치 관급자재금액 42,907,000 39,006,364 3,900,636 0 0 42,907,000
1.6. 공종구성: 기계설비·가스공사업(100%)
※ 「건설산업기본법」제16조(건설공사의 시공자격)제1항 제4호에 따라 공사예정금액 4.3억원 미만 전문공사로 종합건설사업자의 참여를 제한합니다.
2. 견적서 제출 방식
2.1. 전자입찰(총액), 전자계약 대상 공사입니다.
2.2. 청렴계약제가 적용되며, 공동계약 방식을 허용하지 않습니다.
2.3. 전남광주통합특별시(종전 광주 또는 전남) 지역제한(지사투찰불허) 대상 공사입니다.
2.4. 건설근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 대상 공사입니다.
2.5. 본 공사는 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비(이하 “국민연금보험료 등”) 반영 대상 공사입니다.
2.6. 하자보수보증금율 및 하자담보책임기간은 지방계약법 시행규칙 제68조 및 제70조에 의합니다.
3. 입찰참가자격
3.1.「지방계약법 시행령」제13조의 규정에 따른 요건을 갖추고, 건설산업기본법령에 따른 전문건설업 중 기계설비·가스공사(주력: 기계설비공사업)을 등록한 자로서 공고일 전일부터 계약체결일까지 법인등기부상 본점 소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 계속 전남광주통합특별시(종전 광주 또는 전남)에 두고 있어야 하며, 그러하지 않을 경우 계약상대자 결정을 취소합니다.
3.2. 국가종합전자조달시스템에 입찰참가자격등록을 한 자이어야 합니다. 입찰참가자격을 등록하지 않은 자는 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 개찰일 전일까지 조달청고객지원센터 또는 각 지방조달청에 입찰참가자격등록을 하여야 합니다.
3.2.1.「지방계약법 시행규칙」제15조제4항의 규정에 따라 조달청 이외의 관서에 입찰참가자격등록을 한 경우에는 개찰일 전일까지 국가종합전자조달시스템에 등록사항이 게재된 경우에만 조달청에 입찰참가자격등록을 한 것으로 봅니다.
3.2.2. 이 입찰은『지문인식 신원확인 입찰』이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자 또는 입찰대리인은 국가종합전자조달시스템전자입찰특별유의서 제7조제1항제5호에 따라 미리 지문정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 가능합니다.
3.3. 한 업체의 소속 대표자 중 1인이 다른 업체의 대표자를 겸임할 경우, 해당 업체들이 하나의 입찰에 동시 참여하면 동일인이 2통의 입찰서를 제출한 것으로 간주되어 모두 무효 입찰로 처리됩니다. 이에 따라 대표자가 2인 이상인 업체의 경우 입찰참가자격 등록 시 대표자 전원을 등록하여야 하고 현재 1인만 등록된 경우에는 변경등록을 하여야 하며, 변경등록을 하지 아니하고 입찰에 참가한 자는「지방계약법 시행규칙」제42조제5호에 따라 입찰무효 사유에 해당합니다.
4. 공동계약에 관한 사항
본 계약은「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」‘제7장-제3절-1-가’에 근거 공동이행방식을 적용하지 않습니다.
5. 현장설명 및 설계서 열람
5.1. 현장설명은「지방계약법 시행령」제15조제3항의 규정에 따라 생략하고, 물량내역서 열람으로 갈음합니다.
5.2. 설계서 열람 장소: 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원 총무부(☎061-370-0306)
6. 입찰참가신청 및 입찰보증금 6.1. 입찰참가신청
6.1.1. 입찰참가자격이 있는 자가 3.2.항에 따라 입찰참가자격등록을 하였거나, 3.2.1항과 같이 나라장터 시스템에 등록사항이 게재된 경우에 입찰참가신청을 한 것으로 간주합니다.
6.2. 입찰보증금
6.2.1. 입찰참가자격이 있는 자로서「지방계약법 시행령」제37조제3항 각호에 해당하는 경우에는 입찰보증금 납부를 면제합니다.
6.2.2. 상기 6.2.1에 해당되는 자는 입찰보증금 납부를 확약하는 내용이 포함된 입찰서 제출로 납부를 갈음합니다. 나라장터시스템을 이용하여 제출하는 입찰서에는 입찰보증금 납부확약 내용이 포함되어 있습니다.
6.2.3.「지방계약법」제12조제3항 및 같은 법 시행령 제38조에 의한 입찰보증금에 대한 세입 조치 사유가 발생한 경우에는 입찰보증금 납부 확약 내용에 따라 입찰금액의 100분의 5에 해당하는 금액을 지체없이 현금으로 납부하여야 합니다.
7. 견적서 제출 7.1. 이 입찰은 전자입찰로만 집행합니다.
7.1.1. 본 입찰은 지문인식 신원확인 입찰이 적용됩니다. 다만, 지문인식 신원확인 입찰이 곤란한 자는「국가종합전자조달시스템전자입찰특별유의서」제7조제1항 제6호 및 제7호의 절차에 따라 예외적으로 개인인증서에 의한 전자입찰서 제출이 가능합니다.
7.2. 견적서 제출
7.2.1. 견적서 제출 기간: 2026. 11. 9.(월) 17:00 ~ 2026. 11. 13.(금) 10:00
(제출 기간 중에는 24시간 입찰서의 제출이 가능합니다.)
7.2.2. 입찰서는 반드시 나라장터 시스템의 “입찰정보”를 이용하여 제출하여야 합니다.
7.2.3. 입찰서 제출 여부는 나라장터 시스템의 “전자문서함 - 보낸문서함”에서 확인하여야 합니다.
7.2.4. 입찰자가 접속한 IP로 해당 입찰에 타 업체가 입찰서 제출시 사용한 IP가 있는 경우에는 입찰서 제출이 불가합니다. (같은 입찰에서 동일한 IP로는 입찰서를 1회만 제출토록 제한됨)
7.2.5. 면세사업자는 반드시 입찰금액에 부가가치세를 포함하여 투찰하여야 하며, 계약 체결 시에는 낙찰금액에서 부가가치세를 제외한 계약금액으로 계약 체결합니다.
8. 개찰
8.1. 개찰 일시: 2026. 11. 13.(금) 11:00
8.2. 개찰 장소: 국가종합전자조달시스템(나라장터)
※ 전산장애 발생 시 개찰 시간이 다소 늦어지거나 연기될 수 있습니다.
8.3. 재입찰 여부: 재입찰 허용(매 2시간 후), 재입찰시 예비가격 신규 작성
8.4. 입찰서 제출 무효에 대해서는「지방계약법 시행규칙」제42조, 행정자치부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제8장 입찰유의서 ‘제2절 입찰절차, 12. 입찰의 성립과 무효’에 따릅니다.
9. 예정가격 및 계약상대자 결정
9.1. 예정가격은 기초금액의 ±3% 범위 내에서 복수예비가격 15개를 작성, 견적서 제출에 참여하는 각 업체가 추첨(2개씩 선택)한 번호 중 가장 많이 선택된 4개의 복수예비가격을 산술 평균한 금액으로 결정됩니다. 자세한 사항은「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」제12조를 참고하시기 바랍니다.
9.2. 예정가격 이하로서 예정가격의 89.745%이상으로 견적서를 제출한 자 중 최저가격으로 견적서를 제출한 자부터 순서대로 수의계약 결격사유에 해당하지 아니한 자를 계약상대자로 결정합니다.
9.2.1. 9.2항에 따라 계약상대자로 선정된 자가 행정자치부예규 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제5장 수의계약 운영요령 <별표1>의 배제사유 중 어느 하나에 해당되어 계약상대자 결정이 취소되거나 계약포기서를 제출하여 계약상대자 결정 대상에서 제외한 경우에는 사업기간, 견적률 등을 고려하여 차 순위자 순으로 배제사유에 해당하지 아니한 자를 계약상대자로 결정하고 계약을 체결할 수 있습니다.
9.3. 수의계약 대상 공사로서 적격심사는 실시하지 않습니다.
9.4. 동일가격으로 견적서를 제출한 자가 2인 이상인 때에는 추첨으로 결정합니다.
(나라장터 동가추첨 시스템 이용)
9.5.「공직자 이해충돌 방지법」제12조 제1항 및 같은 법 시행령 제14조,「전남광주통합특별시교육청 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」제9조에 따라 [붙임2] 수의계약 체결 제한 사항 중 어느 하나에도 해당되지 않은 자를 계약상대자로 결정합니다.(※ 계약체결 시 확인서 제출)
10. 하도급에 관한 사항
10.1. 계약상대자는 건설산업기본법 등 개별법령상 하도급 관련규정을 준수하여야 합니다.
10.2. 본 공사는 하도급이 불가능한 공사입니다.
단,「건설산업기본법」제29조 및 같은 법 시행령 제31조의2에 따라 계약상대자는 하도급을 하고자 할 경우 공사감독관 및 발주부서(기관)를 경유하여 계약부서(기관)에 하도급 승인 요청을 하여야 합니다.
10.3. 관련 법령에 따라 하도급 규정을 위반하거나 발주기관의 승인 없이 하도급을 하는 경우 입찰참가자격 제한을 받을 수 있습니다.
11. 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비 및 산업안전보건관리비 등 사후정산
11.1.「지방계약법 시행령」제89조 및「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제1장 8절, 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 등에 의해 본 공사는 국민건강보험료 등에 관하여 기성 및 준공 대가 지급 시 사후 정산합니다. (공사명이 기재된 납부영수증 제출)
11.2. 예정가격 작성 시 계상된 국민건강보험료 등은 입찰 참가자가 입찰금액 산정 시 예정가격에 계상된 보험료를 조정 없이 반영하여야 합니다.
국민건강 보험료 국민연금 보험료 노인장기 요양보험료 퇴직공제 부금비 산업안전 보건관리비 안전관리비 품질관리비 0원 0원 0원 0원 876,478원 0원 0원 12. 안전 및 보건확보 의무
「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라 사업장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모를 고려하여 다음과 같이 조치 사항을 이행하여야 합니다.
[ 계약업체의 안전 및 보건 확보 의무사항(법 제4조, 제9조) ]
① 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행
② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행
③ 중앙행정기관·지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항 이행
④ 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치
13. 청렴계약제에 관한 사항
13.1. 견적에 참여한 자는 모두 “청렴계약서(서약서)”를 입찰등록(입찰참가신청) 또는 입찰서(시담서) 제출 시에 제출하여야 합니다. (※ 국가종합전자조달시스템에서 제공하는 서식 및 절차에 따름)
13.2. 청렴계약서(서약서)는 계약의 일부로써 효력을 갖습니다.
14. 전남광주통합특별시교육청 건설기계 대여금 체불방지 운영에 따른 직접 지급 안내
건설기계 대여업자 보호를 위하여 수급자(하수급자)와 건설기계 대여업자 간에 작성된 “건설기계 대여 임대계약서” 및 “건설기계 대여금 직접 지급 합의서”를 우리 기관에 제출한 경우 건설기계 대여업자에게 대여금을 직접 지급할 수 있습니다.
15. 보충정보 제공처 15.1. 문의내용 및 전화번호
15.1.1. 나라장터 전자입찰 이용․입찰참가자격등록에 관한 사항은 조달청 정부조달 콜센터(1588-0800)로, 입찰서 제출 안내·공고서․개찰․전자계약에 관한 사항은 총무부 주무관 류○○ (☎061-370-0306)로 문의하시기 바랍니다.
15.2. 관련 법령(예규) 및 지침은 국가법령정보센터(http://law.go.kr) “법령, 행정규칙, 자치법규”, 전남광주통합특별시교육청 홈페이지(http://www.gen.go.kr) “정부3.0 정보공개→입찰정보→입찰정보자료실”과 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)의 “e-고객지원→법령정보“에서 열람 가능합니다.
16. 경쟁입찰참가자격등록증 확인
16.1. 입찰에 참여하는 자는『조달청 경쟁입찰참가자격등록증』의 정보와 법인등기부등본 등의 등록사항(대표자, 상호)가 정확히 일치하는지의 여부를 반드시 확인하신 후 입찰에 참여하시기 바라며, 위 등록사항에 변경이 있을 경우에는 반드시『경쟁입찰참가자격등록증』을 변경하여야 하며, 변경등록을 하지 않고 입찰에 참여한 경우에는「지방계약법 시행규칙」제42조에 따른 “입찰무효” 사유에 해당됩니다.
17. 기타사항
17.1. 계약상대자는 인지세법, 주택법, 도시철도법 및 당해 지방자치단체의 조례 등에서 규정한 바에 따라 수입인지 또는 국․공채를 매입하고 그 매입필증 등을 계약담당 공무원에게 제출하여야 합니다.
17.2. 적정한 계약이행목적 등을 위하여 계약상대자는 이 계약에 의하여 발생한 채권(공사대금 청구권)을 제3자에게 원칙적으로 양도할 수 없습니다. 단, 제3자에게 양도가 불가피한 경우에는 반드시 계약담당자의 서면승인을 받아야 합니다.
17.3. 계약상대자는 18.2.항의 단서 규정에 따른 채권양도를 하고자 하는 경우에는 연대보증인 또는 공사이행보증서 발급기관의 동의를 얻어 승인요청 하여야 합니다.
17.4. 계약상대자는「건설산업기본법」제88조,「건설산업기본법 시행령」제84조에 따라 도급받은 건설공사의 도급금액 중 그 공사(하도급 한 공사를 포함)의 근로자에게 지급하여야 할 임금에 상당하는 금액에 대하여 계약 시 도급금액 중 총 노무비를 부기하여 체결하여야 합니다.
17.5. 동 공사에 대한 재료비·노무비·경비의 책정기준 및 일반관리비율 및 이윤율은「지방자치단체입찰 및 계약집행기준」제2장 예정가격작성요령에 따른 우리시교육청 시설공사 일위대가 기준 및 시설공사원가계산제이율을 반영하였으며, 우리시교육청 기준이 없는 경우에는 조달청 원가계산제비율 및 건설기술연구원, 국토해양부, 해양수산부, 산업통상자원부 등 표준품셈 및 발표단가를 적용하였습니다.
2026. 11. 9. 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원재무관 【붙임1】 전남광주통합특별시교육청 공사계약 특수조건
[시행 2026. 7. 8.] [전남광주통합특별시교육청 고시 제2026–10002호, 2026. 7. 7. 제정]
제1조(목적) 이 공사계약 특수조건(이하 “특수조건”이라 한다)은 전남광주통합특별시교육청(이하 “발주기관”이라 한다) 계약담당자와 계약상대자가 체결하는 공사도급계약의 내용을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(정의) 이 특수조건에서 사용하는 용어의 정의는 특수조건에서 달리 정하는 경우를 제외하고는 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(이하 “계약집행기준”이라 한다) 제9장 계약 일반조건(이하 “일반조건”이라 한다)에서 정한 바에 따른다.
제3조(선금의 신청 및 정산) ① 계약상대자가 선금을 청구할 때에는 선금지급신청 서류[별지 제1호~제3호 서식]를 작성하여 제출하여야 한다.
② 계약담당자가 선금정산 증빙서류를 요청한 경우에는 선금정산서[별지 제4호, 4-1호 서식]를 제출하여야 한다.
제4조(공사계약 내용의 변경) ① 계약담당자가 공사계약 체결 이후에 발생하는 설계변경 등으로 인하여 변경계약을 요구할 경우 계약상대자는 변경계약에 응해야하며 계약보증금 및 인지세, 국민주택채권을 추가로 납부ㆍ매입해야 하며, 계약기간 연장의 경우 각종 보증서의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.
② 건축공사 등 해당 시설공사의 주(主)가되는 공종의 계약(이하 “본공사”라 한다)이 연장되어 계약담당자가 본공사와 관련된 전기ㆍ통신ㆍ소방공사 등(이하 “기타공사”라 한다)의 계약기간의 연장을 요구할 경우 기타공사의 계약상대자는 변경계약에 응해야하며 그에 따른 각종 보증서의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.
제5조(공사현장에 대한 조사ㆍ점검) ① 계약담당자는 공사관리를 위하여 공사현장에 대한 다음 각 호의 사항을 조사ㆍ점검하거나 이와 관련한 자료를 계약상대자에게 요구할 수 있으며 계약상대자는 요구사항에 적극 협조하여야 한다.
1. 시공상태 2. 안전관리상태 3. 설계변경 등 계약내용 변경에 관한 사항 4. 공사현장 관리상태 5. 하도급에 관한 사항 6. 기타 계약조건 이행사항
② 제1항에 의한 조사ㆍ점검 결과 계약조건을 위반하거나 설계서 등의 계약내용과 다르게 시공한 사항이 발견되어 계약담당자가 시정을 요구한 경우 계약상대자는 지체 없이 시정하고 그 결과를 계약담당자에게 서면으로 통보하여야 한다.
③ 계약상대자는 공사감독관의 구두지시가 있을 경우(지시내용의 이행 전ㆍ후에 관계없이) 이를 지체 없이 서면으로 확인하여야 한다.
제6조(계약상대자에 의한 도면) ① 공사 일부분의 시공상세도면을 계약상대자가 작성토록 설계서에 명시된 경우 계약상대자는 필요한 시공상세도면 등을 작성 제출하여 당해 공종의 착공 전까지 공사감독관의 승인을 받아야 한다.
② 계약상대자는 제1항에서 규정하는 시공상세도면 등에 대하여 공사감독관의 서면 승인을 받기 전까지는 당해 공종을 착공하여서는 안된다. 시공상세도면 등에 대한 공사감독관의 승인은 시공상세도면 등의 결함으로 인한 계약상대자의 책임을 감면시키지 아니한다.
③ 공사감독관은 공사 전·중 또는 준공여부와 관계없이 계약상대자가 제공한 시공상세도면 등의 결함을 발견한 경우에는 그의 시공상세도면 등을 변경ㆍ수정토록 하고 그에 따라 시공토록 지시할 수 있다.
제7조(공동계약 내용의 준수) ① 계약상대자는 공사 착공신고서 제출 시 공동수급체 구성원별 출자비율 또는 분담내용에 따른 다음 각 호의 내용이 포함된 공동계약이행계획서[별지 제5호 서식]를 계약담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 다만, 불가피한 사유가 있는 경우 계약담당자의 승인을 받아 착공신고서 제출일로부터 30일 이내에 제출할 수 있다.
1. 구성원별 이행부분 및 내역서(이행부분을 구분하지 아니하는 경우에는 제외)
2. 공동계약이행계획서[별지 제5호 서식] 3. 그 밖의 계약담당자가 요구하는 사항
제8조(기성·준공신고서 제출) 계약상대자는 공사를 완료한 때에는 당해 관서의 장(기관장 또는 학교장)의 확인을 받아 기성·준공사진 등이 첨부된 기성·준공신고서 2부를 준공한 공사감독관을 경유하여 계약담당자에게 제출한다.
제9조(기성ㆍ준공대가 지급) ① 계약상대자가 계약에 대한 기성ㆍ준공대가(이하 “계약대금”이라 한다)를 청구할 경우에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 청구한다.
1. 국세완납증명서 2. 지방세완납증명서 3. 건강ㆍ연금보험료완납증명서 4. 계좌입금의뢰서 5. 세금계산서
6. 하자보수 보증금 및 납부서(또는 보증서)
7. 노무비 지급내역서(노무비 구분관리 및 지급확인제 적용 시)
② 계약담당자는 계약대금을 지급하기 전 국세, 지방세, 건강ㆍ국민연금보험료 등(관련 법령에 따라 계약대금을 지급받는 경우 납세ㆍ납부 증명서를 제출하게 되어 있는 경우에 한한다)의 체납사실을 확인 하였거나 계약상대자가 납세ㆍ납부증명서를 제출하지 않는 경우에는 다음 각 호에 따라 처리한다.
1. 계약상대자가 계약대금을 청구하였더라도 대금지급은 유보하며, 이 경우 계약상대자는 대금지급 지연에 대한 이자를 청구할 수 없다.
2. 계약상대자의 동의 여부와 관계없이 국세청, 지방자치단체, 건강보험공단 등 관련 기관에 계약상대자의 체납여부를 조회할 수 있다.
제10조(노무비 지급) ① 계약담당자는 다음 각 호의 노무비 체불방지 등 필요한 경우 공사현장에 종사하는 근로자의 노무비 지급과 관련한 지시를 할 수 있으며 당해 공사대금에서 노무비를 공제하여 근로자에게 직접 지급할 수 있다. 이 경우 직접 지급한 노무비 금액 범위 내에서 발주기관의 계약상대자에 대한 대가지급 채무는 소멸한 것으로 본다. 다만, 현장근로자의 노무비를 공사대금에서 공제하여 직접 지급해서는 아니 되는 정당한 사유가 있음을 계약상대자가 증명한 경우에는 그러하지 아니한다
1. 계약담당자가 계약상대자에게 2회 이상 서면으로 체불 임금 해소 지시한 때에 이를 이행하지 아니한 경우
2. 정당한 이유 없이 임금 체불이 1회 이상 발생한 경우
② 노무비 지급방법은 일반조건 제9절 9에 따르며 세부 업무처리 절차는 계약서에 첨부된 『전남광주통합특별시교육청 공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 실무요령』(이하 “노무비 구분관리제”라 한다)에 따른다.
③ 계약상대자는 착공신고서 제출 시 제2항에 노무비 구분관리제에 따른 노무비 구분관리 및 지급확인제 합의서와 노무비 전용통장 사본을 계약담당자에게 제출하고, 하도급계약 통보 시에도 같다.
④ 계약담당자는 근로자 임금 직접지급 합의서 및 청구서[별지 제6호 서식]에 따라 근로자의 청구가 있을 때에는 지체 없이 청구사실, 청구액 및 계약대가에서 동 금액을 감하여 지급할 수 있다는 사실을 계약상대자에게 통보하여야 한다.
⑤ 계약담당자는 근로자의 청구내용을 검토하여 정당하다고 인정되는 경우에는 근로자에게 인정된 임금을 지급할 수 있다. 이 경우 임금 직접지급사실 및 지급금액을 계약상대자에게 통보하여야 한다.
제11조(하자보수 책임승계 등) 계약해지 등의 사유로 전(前) 계약상대자가 이행한 공사를 계속하여 시공하는 계약상대자 또는 보증이행업체(공사이행보증서 발급기관이 해당 공사의 보증시공을 위하여 지정한 업체)는 전 계약상대자에 의하여 시공된 부분에 대하여도 하자보수의 책임을 진다. 다만, 계약서에 하자보수 책임에 관하여 달리 정한 경우에는 그러하지 아니한다.
제12조(하자보수보증금 및 지연배상금 등의 상계처리) ① 계약상대자는 「지방회계법 시행령」 제65조에 따라 하자보수보증금과 지연배상금 등(자동채권)을 납부하지 않는 경우 계약담당자는 하자보수보증금과 지연배상금 등을 계약대금에서 상계처리 할 수 있다.
② 제1항의 따라 계약대금에서 상계할 하자보수보증금 및 지연배상금 등은 계약대금에 대한 압류금, 하도급대금 등의 다른 채권에 우선한다.
제13조(하도급 규정 준수 등) ① 계약상대자는 하도급계약 등의 통보는 「건설산업 기본법 시행령」제32조, 같은 법 시행규칙 제26조에 따르며, 이 경우 하도급계약 체결에 따른 일반조건, 특수조건 또는 합의서 등 서류를 추가로 첨부하여야 한다. 단, 추가 서류가 없을 경우에는 그 사실을 명확히 하여 서면으로 제출하여야 한다.
② 계약상대자는 일반조건 제9장 제12절 하도급 ‘1. 하도급의 승인 등’에 따라 직접시공계획서 등에 기재된 하도급 계약을 체결할 경우에는 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(제4장 건설공사 감독자 업무)」제118조, 제129조에 따라 해당 공사의 감독관으로부터 하도급 적정성 검토를 거쳐 하도급 계약을 통보하여야 한다.
③ 계약상대자는 공사를 수행함에 있어 적격심사 시 제출한 하도급관리계획서대로 이행해야 한다.
④ 계약상대자가 공사를 수행함에 있어 불가피한 사유로 제1항의 하도급관리계획서의 하도급사항을 변경하고자 할 경우에는 당초의 하도급 조건 이상으로 하여 계약담당자의 사전 승인을 받아야 한다.
⑤ 계약상대자는 「건설산업 기본법」, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 등 관련 법령에서 정한 하도급 관련 규정을 준수해야 하며, 계약상대자가 하도급 제한규정을 위반하거나 계약담당자의 승인 없이 하도급한 경우, 승인 받은 하도급조건을 임의로 변경하는 경우 계약담당자는 계약을 해제ㆍ해지할 수 있다.
⑥ 하도급대금을 하수급인에게 직접 지급하기로 합의할 경우 하도급대금 직불(직접지급)합의서에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.
1. 발주기관에 대한 수급인의 공사대금 채권에 대하여 제3채권자가 압류ㆍ가압류를 하여 발주기관이 하수급인에게 하도급대금의 일부 또는 전부를 지급할 수 없을 경우 하수급인은 발주기관에 하도급대금의 지급을 요구할 수 없으며 이의를 제기하지 않는다.
2. 타절(계약해지) 등의 사유로 수급인의 선금반환사유가 발생하여 선금을 정산할 경우 기성부분에 대한 미지급액에서 선금잔액이 우선 충당될 수 있으며, 이에 따라 하수급인이 하도급대금의 일부 또는 전부를 지급받지 못할 경우 하수급인은 발주기관에 하도급대금의 지급을 요구하거나 이의를 제기하지 않는다.
⑦ 수급인 또는 하수급인이 제4항 각 호의 내용에 동의하지 않을 경우 수급인은 하수급인에게 「건설산업기본법」 및 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 따른 하도급대금 지급보증서를 교부하여야 한다.
제14조(채권양도 금지) 이 계약에 따라 발생한 채권(공사대금청구권)은 노무비 지급, 자재의 원활한 공급, 하도급 대금의 지급 등 계약이행목적 달성을 위하여 양도를 허용하지 않으며 질권설정도 불가한다. 그럼에도 불구하고 계약상대자가 양도한 경우 발주기관은 이를 인정하지 아니하며 이로 인하여 발생하는 민ㆍ형사상 책임은 양도자(계약상대자)에게 있다.
제15조(공사업 양도 사전동의) ① 계약상대자는 공사업 양도 시 계약담당자의 사전동의를 받아야 한다.
② 계약담당자는 계약상대자 공사업 양도를 위해 동의를 요구한 경우 다음 각 호에 따라 처리한다.
1. 관련 법령에 양도ㆍ양수 규정이 있는 경우에만 허용
2. 사전 동의를 받지 않고 양도한 경우 계약해지
3. 개인사업자가 관련 법률에 따라 법인으로 포괄 인수되는 경우 양도 허용
4. 개인사업자 간 양도ㆍ양수는 계약해지
제16조(분쟁의 해결) ① 일반조건 제10절 3-가에서 규정하는 협의는 문서로 하여야 한다.
② 계약상대자는 당해 계약의 이행과 관련하여 분쟁의 사유가 되는 사안이 발생한 날 또는 지시나 통지를 접수한 날로부터 30일 이내에 공사감독관을 경유하여 계약담당자에게 협의를 요청하여야 한다.
③ 계약담당자는 제2항에 의한 협의요청을 받은 날로부터 60일 이내에 계약상대자의 요구사항에 대한 수용 여부를 결정하여 계약상대자에게 통지하여야 한다. 다만, 부득이한 사유가 있는 경우 30일의 범위 내에서 기한을 연장할 수 있으며 연장하는 사유와 기한을 계약상대자에게 통지하여야 한다.
④ 계약상대자는 제3항에 의한 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 통지내용에 대한 수용여부를 계약담당자에게 통보하여야 하며, 이 기간 내에 통보하지 않은 경우에는 이를 거절한 것으로 본다.
⑤ 일반조건 제10절 3-나에서 규정하는 「중재법」에 의한 중재로써 분쟁을 해결하고자 하는 경우에는 사전에 계약당사자간에 중재로서 분쟁을 해결한다는 별도의 서면합의가 있어야 한다.
제17조(중대재해 처벌 등에 관한 법률 적용 철저) ① 계약상대자는 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 명시된 산업안전보건관리 의무를 이행하여야 한다.
② 계약상대자가 하도급계약을 체결하고자 할 경우, 「산업안전보건법」 제61조에 따라 산업재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 사업주에게 하도급하여야 한다.
제18조(지역건설업체 활성화 참여 협조) 계약상대자는 「(가칭) 전남광주통합특별시교육청 지역건설산업 활성화 조례」에 따라 지역건설산업체의 자재 및 장비 사용이 활성화되도록 본 공사의 현장기능공 등 고용 시 전남광주통합특별시민을 우선 고용하고, 전남광주통합특별시내의 건설장비 및 자재를 우선적으로 이용하도록 한다.
제19조(보칙) ① 계약이행과 관련한 기간의 계산은 특별한 규정이 없는 한 「민법」에서 정한 바에 따른다.
② 계약상대자는 계약서에 명시된 주소 등 사업자 정보가 변경되었을 때에는 즉시 계약담당자에게 서면으로 통보하여야 하며, 이를 이행하지 아니하여 발생하는 불이익은 계약상대자에게 있다.
부 칙
이 특수조건은 2026년 7월 8일 입찰 공고(계약 체결)부터 적용한다.
근로자 임금 직접지급 합의서 및 청구서
공사 감독관(관리관) 확인 :
(인)
원 도 급 계약사항
공
사
명
계 약 금 액 계 약 기 간 하 도 급 계약사항
공 사
명
계 약 금 액 계 약 기 간 주요근로 계약사항 근로 소재지 작 업 공 종 계 약 기 간 사용자 상호 대표자 주소 전화번호 근로자 성명 주민등록번호 전화번호 주소 휴대전화
1. 상기 계약에 따른 계약상대자 또는 하수급자와 근로자간의 근로계약서 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제 67조 제6항에 따라 근로자 임금을 직접 지급하기로 합의하였기로, 발주처에서 임금을 직접 지급하여 줄 것을 청구합니다.
2. 계약담당자의 계약상대자에 대한 대가지급 채무와 계약상대자의 근로자에 대한 임금지급 채무 또는 하수급인에 대한 하도급대금 지급채무 및 하수급인의 근로자에 대한 임금지급채무는 발주처가 직접 지불시 그 금액만큼 소멸한 것으로 하며, 향후 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 확약합니다.
3. 근로자 임금 직접지급 청구서 성 명 금액(원) 입금계좌번호 휴대전화번호 서명
첨부서류
1. 청구한 직불금액의 정당성을 증명할 수 있는 서류 1부
2. 근로계약서 사본 1부 3. 근로자통장사본 1부 4. 기타 계약담당자가 요구하는 자료
2026 년
월
일
근로자 : 성명
(인)
전남광주통합특별시교육청광주학생교육원재무관 귀하
【붙임2】
■ 전남광주통합특별시교육청 공직자의 이해충돌 방지제도 운영규정 [별지 제13호서식]
수의계약 체결 제한 여부 확인서
- 해당하는 [ ]에 √ 표시를 합니다.
(1쪽)
발주자 발주기관 발주부서 발주날짜 발주내용 [ ] 공사 [ ] 용역 [ ] 물품 [ ] 기타 수의계약 사유 계약상대자 (확인인) 성명 소속 [ ] 개인 [ ] 법인 [ ] 단체 [ ] 기타 연락처 주소 수의계약 체결 제한 확인사항
발주기관의 소속 고위공직자, 배우자, 고위공직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?
[ ] 예 [ ] 아니오 ②
계약 업무을 법령상·사실상 담당하는 공직자, 배우자, 공직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?
[ ] 예 [ ] 아니오
발주기관(산하기관)의 감독기관 소속 고위공직자, 배우자, 고위공직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?
[ ] 예 [ ] 아니오
발주기관(자회사)의 모회사 소속 고위공직자, 배우자, 고위공직자의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?
[ ] 예 [ ] 아니오
상임위원회 위원의 국회의원, 배우자, 국회의원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?
[ ] 예 [ ] 아니오
공공기관을 감사 또는 조사하는 지방의회의 의원, 배우자, 의원의 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가?
[ ] 예 [ ] 아니오
부터 까지 어느 하나에 해당하는 사람이 대표자인 법인
또는 단체에 해당하는가? [ ] 예 [ ] 아니오
부터 까지 어느 하나에 해당하는 사람과 특수한 관계의 사업자(공직자, 배우자, 공직자의 직계존속·비속, 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속이 단독으로 또는 합산하여 발행주식 총수의 100분의 30 이상, 출자지분 총수의 100분의 30 이상, 자본금 총액의 100분의 50 이상을 소유하고 있는 법인 또는 단체)에 해당하는가?
[ ] 예 [ ] 아니오 발주자 확인 사항
계약상대자가 부터 까지 중 어느 하나에 “예”를 답변한 경우, 해당 물품의 생산자가 1명뿐인 경우*로서 수의계약 체결 제한 대상과의 수의계약이 허용되는 경우인가?
[ ] 예 [ ] 아니오
「공직자의 이해충돌 방지법」제12조에 따른 수의계약 체결 제한에 대하여 위와 같이 확인합니다. 만약 위 사항이 사실과 다른 경우에는 어떠한 처벌이나 불이익도 감수할 것을 서약합니다.
년
월
일
전남광주통합특별시교육청 광주학생교육원장 귀하 계약상대자(확인인) (서명 또는 인)
210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]
【붙임3】 안전·보건 관리계획서 (작성예시) ▣ 도급, 용역, 위탁사업 현황
1. 기관명 : 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원
2. 작업명 : 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원 펜션동 보일러 교체 기계설비공사
3. 업체명 : ○○○○(주) [연락처 : 062–123–4567 (H.P: 010-1234-5678)]
▣ 계약현황
1. 계약금액 : 금팔백오십만원(\ 8,500,000) - VAT포함
2. 작업기간 : 2026. 00. 00 ~ 2026. 00. 00.(0일간)
3. 안전보건관리비 사용내역 : (유, 무)
- 편성금액 : \ 250,000 원 (개인보호구, 안전보건조치 비용 등)
▣ 안전·보건 관리계획 ○ 작업 참여자 수 : 0 명 1. 작업전 안전교육 계획 - 일시: 2026.00.00.(10:00)
- 내용: 작업내용에 따른 안전사고 사례 및 작업절차 등
- 대상: 000
2-1. 작업 중 유해·위험 사항(첨부4 참조)
① 사다리 작업 중 넘어질 위험 ② 페인트 작업 중 위험 - 신나 혼합 작업시 화재 - 공기 중 분출로 호흡기 노출 - 작업장 외 낙진으로 인한 피해 2-2. 안전·보건 관리 대책 ① 사다리 작업 - 전도방지 장치 부착 사다리사용 - 2인 1조 작업 ② 페인트 작업 - 휘발성 자재보관 장소 화기엄금 - 작업중 방진마스크 착용 - 외부 피해방지를 위한 사전조치 (비닐커버 등 사전조치) 3. 안전보호구 사용 계획 - 절연, 안전장갑 등 안전보호구 착용 4. 비상조치 및 비상연락 체계
- 산업재해(중대재해) 발생 -> 작업중지 -> 초기대응(필요시) -> 피해자 응급처치 및 신고(병원,소방서,고용노동부 등) -> 현장보존 -> 원인조사 및 대책수립
- (비상연락망)
- 담당자: 000-000-0000 · 병원: 000-0000
산업안전보건법(안전교육, 위험성평가 등) 및 안전수칙을 철저히 준수하겠습니다.
작성자 : ○○○○(주) 공사부장 홍길동 (서명)
❑ 수급업체 안전관리 수준 평가 (계약전 실시)
NO 안전조치 세부계획 작성 내용 확인사항 우수 보통 미흡 1 안전교육 계획 적정 여부 2
유해·위험요인 파악 및 관리 대책 계획 적정 여부
3 안전보호구 사용 계획 적정 여부 4
작업 시 비상조치 및 비상연락 체계 적정 여부
확인자(업무담당자) :
(서명)
===== (공고문) 광주학생교육원 펜션동 보일러 교체 기계설비공사 수의계약 안내공고.pdf =====
시설공사 수의계약 안내 공고
▢ 공 사 명: 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원 펜션동 보일러 교체 기계
설비공사
▢ 개 찰 일 시: 2026. 11. 13.(금) 11:00
▢ 수 요 기 관: 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원
이 공고문은 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원이 집행하는 입찰에서 견적서 제출자
와 계약상대자가 숙지하고 준수하여야 할 사항을 기재한 것으로서 견적서 제출을 희망하는
자는 이를 열람하여 숙지하여야 합니다.
본 건과 관련하여 문의 사항이 있는 경우 총무부(주무관 류○○ 061-370-0306)로 연락
주시기 바랍니다.
※ 계약이행 관련 서류는 사업부서의 확인을 거쳐 사업부서와 계약부서에 각 1부를 직접 제출
하여야 합니다. (총 2부 제출)
○ 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원(사업부서, 총무부): 전라남도 화순군 동면 충의로 1160-90
○ 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원(계약부서, 총무부): 전라남도 화순군 동면 충의로 1160-90
[유의사항]
▸ 본 건과 관련하여 공고서와 과업내용서 등의 내용이 서로 다른 경우에는 공고서가 우선
적용 됩니다.
▸ 공고서에 정한 각종 규정은 개정될 수 있으며, 개정될 경우 개정규정 부칙의 시행일(또는
적용례)에 따라 개정 규정의 적용 여부가 결정될 수 있습니다.
전남광주통합특별시교육청광주학생교육원재무관
견적서를 제출하는 자는 반드시 다음 사항을 열람하여 그 내용을 숙지하여야 하
며, 숙지하지 못함에 따른 책임은 견적 참가자에게 있습니다.
[ 다 음 ]
1. 시설공사 수의계약 안내공고
2. 국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서
3. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정
4. 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준
5. 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준
6. 전남광주통합특별시교육청 공사계약 특수조건 [붙임 1]
위 규정 등은 공고일 기준 최신 규정 반영
<자료 검색>
(법령·계약예규 등) 국가법령정보센터(http://www.law.go.kr)에서 검색
※ 정확한 자료 검색이 되지 않을 경우 입찰공고 담당자에게 확인
전남광주통합특별시교육청광주학생교육원 공고(계약) 제2026-5호
전남광주통합특별시교육청광주학생교육원
펜션동 보일러 교체 기계설비공사 수의계약 안내공고
< 본 계약은 청렴계약제가 적용됩니다 >
견적서 제출자는 반드시 견적서 제출시 아래의 청렴계약(청렴서약)에 관한 내용을 숙지·승
낙하여야 하며, 동 내용을 위반하여 발주기관으로부터 계약해제·해지 및 부정당업자의 입찰
참가자격 제한 등 불이익을 받더라도 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.
「지방계약법」제6조의2에 따라 본 입찰에 참여한 당사 대리인과 임직원은 입찰·낙찰, 계
약체결 또는 계약이행 등의 과정(준공‧납품 이후를 포함한다)에서 아래 각 호의 청렴계약
조건을 준수할 것이며, 이를 위반할 때에는 입찰·낙찰을 취소하거나 계약을 해제·해지하는
등의 불이익을 감수하고, 이에 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것임을 약정합니다.
1. 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 요구 또는 약속하거나 수수
(授受)하지 않을 것이며, 관계공무원에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업
제공 포함)을 제공한 경우에는「지방계약법 시행규칙」제76조 제1항 [별표 2]에 따른
부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.
2. 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 공정한 경쟁을 방해하는
행위시에는「지방계약법 시행규칙」제76조 제1항 [별표 2]에 따른 부정당업자의 입찰
참가자격 제한 처분을 받겠습니다.
3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선‧청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의
제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.
전남광주통합특별시교육청광주학생교육원은 계약상대자와 함께하는 청렴 계약제도의 이
행을 통하여 공정하고 투명한 계약문화를 조성하는 한편 소통과 공감으로 모두가 행복
한 광주교육을 실현하기 위하여 최선의 노력을 기울이고 있습니다.
※ 관계 교직원이 금품․향응․편의제공 등을 요구할 경우에는 아래로 신고하여 주시기 바랍니다.
▷홈페이지: https://www.kbei.org/center/?c=gen&m=report
▷스마트폰 활용 신고: 스마트폰 앱-전남광주통합특별시교육청(익명신고)
실행 또는 스마트폰으로 QR코드 인식-신고서 작성
다음과 같이 수의계약 안내공고를 실시합니다.
1. 공사 개요
1.1. 공사명: 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원 펜션동 보일러 교체 기계설비공사
수의계약 안내공고
1.2. 공사구분: 전문공사(유지보수공사)
※ 본 공사는 ‘공정 계획, 지속적인 시공관리, 품질 및 안전관리가 요구되고 종합건설업체의
종합적인 계획, 관리 및 조정 필요’의 사유로 사업부서 요청에 따라 건설업역 규제 폐지에
따른 종합·전문 간 상호시장 진출을 허용하지 않습니다.
1.3. 공사현장: 광주학생교육원(전남광주통합특별시교육청 화순군 동면 충의로 1160-90)
1.4. 공사기간: 착공일부터 29일간
1.5. 공사금액
추정금액 추정가격 부가가치세
관급금액
관급자설치 도급자설치
관급자재금액 관급자재금액
기초금액
42,907,000 39,006,364 3,900,636 0 0 42,907,000
1.6. 공종구성: 기계설비·가스공사업(100%)
※ 「건설산업기본법」제16조(건설공사의 시공자격)제1항 제4호에 따라 공사예정금액 4.3억원 미만 전
문공사로 종합건설사업자의 참여를 제한합니다.
2. 견적서 제출 방식
2.1. 전자입찰(총액), 전자계약 대상 공사입니다.
2.2. 청렴계약제가 적용되며, 공동계약 방식을 허용하지 않습니다.
2.3. 전남광주통합특별시(종전 광주 또는 전남) 지역제한(지사투찰불허) 대상 공사입니다.
2.4. 건설근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 대상 공사입니다.
2.5. 본 공사는 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비, 산업
안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비(이하 “국민연금보험료 등”) 반영 대상 공사
입니다.
2.6. 하자보수보증금율 및 하자담보책임기간은 지방계약법 시행규칙 제68조 및 제70조에
의합니다.
3. 입찰참가자격
3.1.「지방계약법 시행령」제13조의 규정에 따른 요건을 갖추고, 건설산업기본법령에 따른
전문건설업 중 기계설비·가스공사(주력: 기계설비공사업)을 등록한 자로서 공고일 전
일부터 계약체결일까지 법인등기부상 본점 소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록
증 또는 관련 법령에 따른 허가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의
소재지)를 계속 전남광주통합특별시(종전 광주 또는 전남)에 두고 있어야 하며, 그러
하지 않을 경우 계약상대자 결정을 취소합니다.
3.2. 국가종합전자조달시스템에 입찰참가자격등록을 한 자이어야 합니다. 입찰참가자격을
등록하지 않은 자는 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 개찰일 전
일까지 조달청고객지원센터 또는 각 지방조달청에 입찰참가자격등록을 하여야 합니다.
3.2.1.「지방계약법 시행규칙」제15조제4항의 규정에 따라 조달청 이외의 관서에 입찰참
가자격등록을 한 경우에는 개찰일 전일까지 국가종합전자조달시스템에 등록사항
이 게재된 경우에만 조달청에 입찰참가자격등록을 한 것으로 봅니다.
3.2.2. 이 입찰은『지문인식 신원확인 입찰』이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자
또는 입찰대리인은 국가종합전자조달시스템전자입찰특별유의서 제7조제1항제5호
에 따라 미리 지문정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 가능합니다.
3.3. 한 업체의 소속 대표자 중 1인이 다른 업체의 대표자를 겸임할 경우, 해당 업체들이
하나의 입찰에 동시 참여하면 동일인이 2통의 입찰서를 제출한 것으로 간주되어 모
두 무효 입찰로 처리됩니다. 이에 따라 대표자가 2인 이상인 업체의 경우 입찰참가
자격 등록 시 대표자 전원을 등록하여야 하고 현재 1인만 등록된 경우에는 변경등록
을 하여야 하며, 변경등록을 하지 아니하고 입찰에 참가한 자는「지방계약법 시행규
칙」제42조제5호에 따라 입찰무효 사유에 해당합니다.
4. 공동계약에 관한 사항
본 계약은「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」‘제7장-제3절-1-가’에 근거 공동이행방식을
적용하지 않습니다.
5. 현장설명 및 설계서 열람
5.1. 현장설명은「지방계약법 시행령」제15조제3항의 규정에 따라 생략하고, 물량내역서 열
람으로 갈음합니다.
5.2. 설계서 열람 장소: 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원 총무부(☎061-370-0306)
6. 입찰참가신청 및 입찰보증금
6.1. 입찰참가신청
6.1.1. 입찰참가자격이 있는 자가 3.2.항에 따라 입찰참가자격등록을 하였거나, 3.2.1항
과 같이 나라장터 시스템에 등록사항이 게재된 경우에 입찰참가신청을 한 것으로
간주합니다.
6.2. 입찰보증금
6.2.1. 입찰참가자격이 있는 자로서「지방계약법 시행령」제37조제3항 각호에 해당하는 경
우에는 입찰보증금 납부를 면제합니다.
6.2.2. 상기 6.2.1에 해당되는 자는 입찰보증금 납부를 확약하는 내용이 포함된 입찰서
제출로 납부를 갈음합니다. 나라장터시스템을 이용하여 제출하는 입찰서에는 입
찰보증금 납부확약 내용이 포함되어 있습니다.
6.2.3.「지방계약법」제12조제3항 및 같은 법 시행령 제38조에 의한 입찰보증금에 대한
세입 조치 사유가 발생한 경우에는 입찰보증금 납부 확약 내용에 따라 입찰금액의
100분의 5에 해당하는 금액을 지체없이 현금으로 납부하여야 합니다.
7. 견적서 제출
7.1. 이 입찰은 전자입찰로만 집행합니다.
7.1.1. 본 입찰은 지문인식 신원확인 입찰이 적용됩니다. 다만, 지문인식 신원확인 입찰
이 곤란한 자는「국가종합전자조달시스템전자입찰특별유의서」제7조제1항 제6호
및 제7호의 절차에 따라 예외적으로 개인인증서에 의한 전자입찰서 제출이 가능
합니다.
7.2. 견적서 제출
7.2.1. 견적서 제출 기간: 2026. 11. 9.(월) 17:00 ~ 2026. 11. 13.(금) 10:00
(제출 기간 중에는 24시간 입찰서의 제출이 가능합니다.)
7.2.2. 입찰서는 반드시 나라장터 시스템의 “입찰정보”를 이용하여 제출하여야 합니다.
7.2.3. 입찰서 제출 여부는 나라장터 시스템의 “전자문서함 - 보낸문서함”에서 확인하여야
합니다.
7.2.4. 입찰자가 접속한 IP로 해당 입찰에 타 업체가 입찰서 제출시 사용한 IP가 있는
경우에는 입찰서 제출이 불가합니다. (같은 입찰에서 동일한 IP로는 입찰서를 1
회만 제출토록 제한됨)
7.2.5. 면세사업자는 반드시 입찰금액에 부가가치세를 포함하여 투찰하여야 하며, 계약
체결 시에는 낙찰금액에서 부가가치세를 제외한 계약금액으로 계약 체결합니다.
8. 개찰
8.1. 개찰 일시: 2026. 11. 13.(금) 11:00
8.2. 개찰 장소: 국가종합전자조달시스템(나라장터)
※ 전산장애 발생 시 개찰 시간이 다소 늦어지거나 연기될 수 있습니다.
8.3. 재입찰 여부: 재입찰 허용(매 2시간 후), 재입찰시 예비가격 신규 작성
8.4. 입찰서 제출 무효에 대해서는「지방계약법 시행규칙」제42조, 행정자치부 예규「지방자치
단체 입찰 및 계약 집행기준」제8장 입찰유의서 ‘제2절 입찰절차, 12. 입찰의 성립과
무효’에 따릅니다.
9. 예정가격 및 계약상대자 결정
9.1. 예정가격은 기초금액의 ±3% 범위 내에서 복수예비가격 15개를 작성, 견적서 제출
에 참여하는 각 업체가 추첨(2개씩 선택)한 번호 중 가장 많이 선택된 4개의 복수예
비가격을 산술 평균한 금액으로 결정됩니다. 자세한 사항은「국가종합전자조달시스템
전자입찰특별유의서」제12조를 참고하시기 바랍니다.
9.2. 예정가격 이하로서 예정가격의 89.745%이상으로 견적서를 제출한 자 중 최저가격으
로 견적서를 제출한 자부터 순서대로 수의계약 결격사유에 해당하지 아니한 자를 계
약상대자로 결정합니다.
9.2.1. 9.2항에 따라 계약상대자로 선정된 자가 행정자치부예규 「지방자치단체 입찰 및
계약집행기준」 제5장 수의계약 운영요령 <별표1>의 배제사유 중 어느 하나에 해
당되어 계약상대자 결정이 취소되거나 계약포기서를 제출하여 계약상대자 결정 대
상에서 제외한 경우에는 사업기간, 견적률 등을 고려하여 차 순위자 순으로 배제
사유에 해당하지 아니한 자를 계약상대자로 결정하고 계약을 체결할 수 있습니다.
9.3. 수의계약 대상 공사로서 적격심사는 실시하지 않습니다.
9.4. 동일가격으로 견적서를 제출한 자가 2인 이상인 때에는 추첨으로 결정합니다.
(나라장터 동가추첨 시스템 이용)
9.5.「공직자 이해충돌 방지법」제12조 제1항 및 같은 법 시행령 제14조,「전남광주통합특별시교
육청 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」제9조에 따라 [붙임2] 수의계약 체결 제한
사항 중 어느 하나에도 해당되지 않은 자를 계약상대자로 결정합니다.(※ 계약체결 시 확
인서 제출)
10. 하도급에 관한 사항
10.1. 계약상대자는 건설산업기본법 등 개별법령상 하도급 관련규정을 준수하여야 합니다.
10.2. 본 공사는 하도급이 불가능한 공사입니다.
단,「건설산업기본법」제29조 및 같은 법 시행령 제31조의2에 따라 계약상대자는
하도급을 하고자 할 경우 공사감독관 및 발주부서(기관)를 경유하여 계약부서(기관)
에 하도급 승인 요청을 하여야 합니다.
10.3. 관련 법령에 따라 하도급 규정을 위반하거나 발주기관의 승인 없이 하도급을 하는
경우 입찰참가자격 제한을 받을 수 있습니다.
11. 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비 및 산업
안전보건관리비 등 사후정산
11.1.「지방계약법 시행령」제89조 및「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제1장 8절, 건
설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 등에 의해 본 공사는 국민건강보험료
등에 관하여 기성 및 준공 대가 지급 시 사후 정산합니다. (공사명이 기재된 납부영
수증 제출)
11.2. 예정가격 작성 시 계상된 국민건강보험료 등은 입찰 참가자가 입찰금액 산정 시 예
정가격에 계상된 보험료를 조정 없이 반영하여야 합니다.
국민건강
보험료
국민연금
보험료
노인장기
요양보험료
퇴직공제
부금비
산업안전
안전관리비 품질관리비
보건관리비
0원 0원 0원 0원 876,478원 0원 0원
12. 안전 및 보건확보 의무
「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라 사업장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험
을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모를 고려하여 다음과 같이 조치
사항을 이행하여야 합니다.
[ 계약업체의 안전 및 보건 확보 의무사항(법 제4조, 제9조) ]
① 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행
② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행
③ 중앙행정기관·지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항 이행
④ 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치
13. 청렴계약제에 관한 사항
13.1. 견적에 참여한 자는 모두 “청렴계약서(서약서)”를 입찰등록(입찰참가신청) 또는 입
찰서(시담서) 제출 시에 제출하여야 합니다. (※ 국가종합전자조달시스템에서 제공
하는 서식 및 절차에 따름)
13.2. 청렴계약서(서약서)는 계약의 일부로써 효력을 갖습니다.
14. 전남광주통합특별시교육청 건설기계 대여금 체불방지 운영에 따른 직접 지급 안내
건설기계 대여업자 보호를 위하여 수급자(하수급자)와 건설기계 대여업자 간에 작성된
“건설기계 대여 임대계약서” 및 “건설기계 대여금 직접 지급 합의서”를 우리 기관에 제출한
경우 건설기계 대여업자에게 대여금을 직접 지급할 수 있습니다.
15. 보충정보 제공처
15.1. 문의내용 및 전화번호
15.1.1. 나라장터 전자입찰 이용․입찰참가자격등록에 관한 사항은 조달청 정부조달 콜센
터(1588-0800)로, 입찰서 제출 안내·공고서․개찰․전자계약에 관한 사항은 총무부
주무관 류○○ (☎061-370-0306)로 문의하시기 바랍니다.
15.2. 관련 법령(예규) 및 지침은 국가법령정보센터(http://law.go.kr) “법령, 행정규칙, 자
치법규”, 전남광주통합특별시교육청 홈페이지(http://www.gen.go.kr) “정부3.0 정보
공개→입찰정보→입찰정보자료실”과 국가종합전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)
의 “e-고객지원→법령정보“에서 열람 가능합니다.
16. 경쟁입찰참가자격등록증 확인
16.1. 입찰에 참여하는 자는『조달청 경쟁입찰참가자격등록증』의 정보와 법인등기부등본 등
의 등록사항(대표자, 상호)가 정확히 일치하는지의 여부를 반드시 확인하신 후 입찰
에 참여하시기 바라며, 위 등록사항에 변경이 있을 경우에는 반드시『경쟁입찰참가자
격등록증』을 변경하여야 하며, 변경등록을 하지 않고 입찰에 참여한 경우에는「지방
계약법 시행규칙」제42조에 따른 “입찰무효” 사유에 해당됩니다.
17. 기타사항
17.1. 계약상대자는 인지세법, 주택법, 도시철도법 및 당해 지방자치단체의 조례 등에서
규정한 바에 따라 수입인지 또는 국․공채를 매입하고 그 매입필증 등을 계약담당 공
무원에게 제출하여야 합니다.
17.2. 적정한 계약이행목적 등을 위하여 계약상대자는 이 계약에 의하여 발생한 채권(공사
대금 청구권)을 제3자에게 원칙적으로 양도할 수 없습니다. 단, 제3자에게 양도가 불
가피한 경우에는 반드시 계약담당자의 서면승인을 받아야 합니다.
17.3. 계약상대자는 18.2.항의 단서 규정에 따른 채권양도를 하고자 하는 경우에는 연대보
증인 또는 공사이행보증서 발급기관의 동의를 얻어 승인요청 하여야 합니다.
17.4. 계약상대자는「건설산업기본법」제88조,「건설산업기본법 시행령」제84조에 따라 도급
받은 건설공사의 도급금액 중 그 공사(하도급 한 공사를 포함)의 근로자에게 지급하여
야 할 임금에 상당하는 금액에 대하여 계약 시 도급금액 중 총 노무비를 부기하여 체
결하여야 합니다.
17.5. 동 공사에 대한 재료비·노무비·경비의 책정기준 및 일반관리비율 및 이윤율은「지방
자치단체입찰 및 계약집행기준」제2장 예정가격작성요령에 따른 우리시교육청 시설
공사 일위대가 기준 및 시설공사원가계산제이율을 반영하였으며, 우리시교육청 기준
이 없는 경우에는 조달청 원가계산제비율 및 건설기술연구원, 국토해양부, 해양수산
부, 산업통상자원부 등 표준품셈 및 발표단가를 적용하였습니다.
2026. 11. 9.
전남광주통합특별시교육청광주학생교육원재무관
【붙임1】
전남광주통합특별시교육청 공사계약 특수조건
[시행 2026. 7. 8.] [전남광주통합특별시교육청 고시 제2026–10002호, 2026. 7. 7. 제정]
제1조(목적) 이 공사계약 특수조건(이하 “특수조건”이라 한다)은 전남광주통합특별시
교육청(이하 “발주기관”이라 한다) 계약담당자와 계약상대자가 체결하는 공사도급
계약의 내용을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(정의) 이 특수조건에서 사용하는 용어의 정의는 특수조건에서 달리 정하는 경우
를 제외하고는 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(이하 “계약집행기준”이라
한다) 제9장 계약 일반조건(이하 “일반조건”이라 한다)에서 정한 바에 따른다.
제3조(선금의 신청 및 정산) ① 계약상대자가 선금을 청구할 때에는 선금지급신청 서
류[별지 제1호~제3호 서식]를 작성하여 제출하여야 한다.
② 계약담당자가 선금정산 증빙서류를 요청한 경우에는 선금정산서[별지 제4호, 4-1
호 서식]를 제출하여야 한다.
제4조(공사계약 내용의 변경) ① 계약담당자가 공사계약 체결 이후에 발생하는 설계변
경 등으로 인하여 변경계약을 요구할 경우 계약상대자는 변경계약에 응해야하며 계
약보증금 및 인지세, 국민주택채권을 추가로 납부ㆍ매입해야 하며, 계약기간 연장의
경우 각종 보증서의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.
② 건축공사 등 해당 시설공사의 주(主)가되는 공종의 계약(이하 “본공사”라 한다)
이 연장되어 계약담당자가 본공사와 관련된 전기ㆍ통신ㆍ소방공사 등(이하 “기타공
사”라 한다)의 계약기간의 연장을 요구할 경우 기타공사의 계약상대자는 변경계약
에 응해야하며 그에 따른 각종 보증서의 연장 등 필요한 조치를 하여야 한다.
제5조(공사현장에 대한 조사ㆍ점검) ① 계약담당자는 공사관리를 위하여 공사현장에
대한 다음 각 호의 사항을 조사ㆍ점검하거나 이와 관련한 자료를 계약상대자에게 요
구할 수 있으며 계약상대자는 요구사항에 적극 협조하여야 한다.
1. 시공상태
2. 안전관리상태
3. 설계변경 등 계약내용 변경에 관한 사항
4. 공사현장 관리상태
5. 하도급에 관한 사항
6. 기타 계약조건 이행사항
② 제1항에 의한 조사ㆍ점검 결과 계약조건을 위반하거나 설계서 등의 계약내용과
다르게 시공한 사항이 발견되어 계약담당자가 시정을 요구한 경우 계약상대자는 지
체 없이 시정하고 그 결과를 계약담당자에게 서면으로 통보하여야 한다.
③ 계약상대자는 공사감독관의 구두지시가 있을 경우(지시내용의 이행 전ㆍ후에 관
계없이) 이를 지체 없이 서면으로 확인하여야 한다.
제6조(계약상대자에 의한 도면) ① 공사 일부분의 시공상세도면을 계약상대자가 작성
토록 설계서에 명시된 경우 계약상대자는 필요한 시공상세도면 등을 작성 제출하여
당해 공종의 착공 전까지 공사감독관의 승인을 받아야 한다.
② 계약상대자는 제1항에서 규정하는 시공상세도면 등에 대하여 공사감독관의 서면
승인을 받기 전까지는 당해 공종을 착공하여서는 안된다. 시공상세도면 등에 대한
공사감독관의 승인은 시공상세도면 등의 결함으로 인한 계약상대자의 책임을 감면시
키지 아니한다.
③ 공사감독관은 공사 전·중 또는 준공여부와 관계없이 계약상대자가 제공한 시공
상세도면 등의 결함을 발견한 경우에는 그의 시공상세도면 등을 변경ㆍ수정토록 하
고 그에 따라 시공토록 지시할 수 있다.
제7조(공동계약 내용의 준수) ① 계약상대자는 공사 착공신고서 제출 시 공동수급체
구성원별 출자비율 또는 분담내용에 따른 다음 각 호의 내용이 포함된 공동계약이행
계획서[별지 제5호 서식]를 계약담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 다만, 불
가피한 사유가 있는 경우 계약담당자의 승인을 받아 착공신고서 제출일로부터 30일
이내에 제출할 수 있다.
1. 구성원별 이행부분 및 내역서(이행부분을 구분하지 아니하는 경우에는 제외)
2. 공동계약이행계획서[별지 제5호 서식]
3. 그 밖의 계약담당자가 요구하는 사항
제8조(기성·준공신고서 제출) 계약상대자는 공사를 완료한 때에는 당해 관서의 장(기
관장 또는 학교장)의 확인을 받아 기성·준공사진 등이 첨부된 기성·준공신고서 2
부를 준공한 공사감독관을 경유하여 계약담당자에게 제출한다.
제9조(기성ㆍ준공대가 지급) ① 계약상대자가 계약에 대한 기성ㆍ준공대가(이하 “계약
대금”이라 한다)를 청구할 경우에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 청구한다.
1. 국세완납증명서
2. 지방세완납증명서
3. 건강ㆍ연금보험료완납증명서
4. 계좌입금의뢰서
5. 세금계산서
6. 하자보수 보증금 및 납부서(또는 보증서)
7. 노무비 지급내역서(노무비 구분관리 및 지급확인제 적용 시)
② 계약담당자는 계약대금을 지급하기 전 국세, 지방세, 건강ㆍ국민연금보험료 등(관
련 법령에 따라 계약대금을 지급받는 경우 납세ㆍ납부 증명서를 제출하게 되어 있는
경우에 한한다)의 체납사실을 확인 하였거나 계약상대자가 납세ㆍ납부증명서를 제출
하지 않는 경우에는 다음 각 호에 따라 처리한다.
1. 계약상대자가 계약대금을 청구하였더라도 대금지급은 유보하며, 이 경우 계약상대
자는 대금지급 지연에 대한 이자를 청구할 수 없다.
2. 계약상대자의 동의 여부와 관계없이 국세청, 지방자치단체, 건강보험공단 등 관련
기관에 계약상대자의 체납여부를 조회할 수 있다.
제10조(노무비 지급) ① 계약담당자는 다음 각 호의 노무비 체불방지 등 필요한 경우
공사현장에 종사하는 근로자의 노무비 지급과 관련한 지시를 할 수 있으며 당해 공
사대금에서 노무비를 공제하여 근로자에게 직접 지급할 수 있다. 이 경우 직접 지급
한 노무비 금액 범위 내에서 발주기관의 계약상대자에 대한 대가지급 채무는 소멸한
것으로 본다. 다만, 현장근로자의 노무비를 공사대금에서 공제하여 직접 지급해서는
아니 되는 정당한 사유가 있음을 계약상대자가 증명한 경우에는 그러하지 아니한다
1. 계약담당자가 계약상대자에게 2회 이상 서면으로 체불 임금 해소 지시한 때에 이
를 이행하지 아니한 경우
2. 정당한 이유 없이 임금 체불이 1회 이상 발생한 경우
② 노무비 지급방법은 일반조건 제9절 9에 따르며 세부 업무처리 절차는 계약서에 첨부
된 『전남광주통합특별시교육청 공사근로자 노무비 구분관리 및 지급확인제 실무요
령』(이하 “노무비 구분관리제”라 한다)에 따른다.
③ 계약상대자는 착공신고서 제출 시 제2항에 노무비 구분관리제에 따른 노무비 구
분관리 및 지급확인제 합의서와 노무비 전용통장 사본을 계약담당자에게 제출하고,
하도급계약 통보 시에도 같다.
④ 계약담당자는 근로자 임금 직접지급 합의서 및 청구서[별지 제6호 서식]에 따라
근로자의 청구가 있을 때에는 지체 없이 청구사실, 청구액 및 계약대가에서 동 금액
을 감하여 지급할 수 있다는 사실을 계약상대자에게 통보하여야 한다.
⑤ 계약담당자는 근로자의 청구내용을 검토하여 정당하다고 인정되는 경우에는 근로
자에게 인정된 임금을 지급할 수 있다. 이 경우 임금 직접지급사실 및 지급금액을
계약상대자에게 통보하여야 한다.
제11조(하자보수 책임승계 등) 계약해지 등의 사유로 전(前) 계약상대자가 이행한 공사
를 계속하여 시공하는 계약상대자 또는 보증이행업체(공사이행보증서 발급기관이 해
당 공사의 보증시공을 위하여 지정한 업체)는 전 계약상대자에 의하여 시공된 부분
에 대하여도 하자보수의 책임을 진다. 다만, 계약서에 하자보수 책임에 관하여 달리
정한 경우에는 그러하지 아니한다.
제12조(하자보수보증금 및 지연배상금 등의 상계처리) ① 계약상대자는 「지방회계법 시행
령」 제65조에 따라 하자보수보증금과 지연배상금 등(자동채권)을 납부하지 않는 경
우 계약담당자는 하자보수보증금과 지연배상금 등을 계약대금에서 상계처리 할 수
있다.
② 제1항의 따라 계약대금에서 상계할 하자보수보증금 및 지연배상금 등은 계약대금
에 대한 압류금, 하도급대금 등의 다른 채권에 우선한다.
제13조(하도급 규정 준수 등) ① 계약상대자는 하도급계약 등의 통보는 「건설산업 기본
법 시행령」제32조, 같은 법 시행규칙 제26조에 따르며, 이 경우 하도급계약 체결에
따른 일반조건, 특수조건 또는 합의서 등 서류를 추가로 첨부하여야 한다. 단, 추가
서류가 없을 경우에는 그 사실을 명확히 하여 서면으로 제출하여야 한다.
② 계약상대자는 일반조건 제9장 제12절 하도급 ‘1. 하도급의 승인 등’에 따라 직
접시공계획서 등에 기재된 하도급 계약을 체결할 경우에는 「건설공사 사업관리방식
검토기준 및 업무수행지침(제4장 건설공사 감독자 업무)」제118조, 제129조에 따라
해당 공사의 감독관으로부터 하도급 적정성 검토를 거쳐 하도급 계약을 통보하여야
한다.
③ 계약상대자는 공사를 수행함에 있어 적격심사 시 제출한 하도급관리계획서대로 이
행해야 한다.
④ 계약상대자가 공사를 수행함에 있어 불가피한 사유로 제1항의 하도급관리계획서
의 하도급사항을 변경하고자 할 경우에는 당초의 하도급 조건 이상으로 하여 계약담당
자의 사전 승인을 받아야 한다.
⑤ 계약상대자는 「건설산업 기본법」, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 등 관련
법령에서 정한 하도급 관련 규정을 준수해야 하며, 계약상대자가 하도급 제한규정을
위반하거나 계약담당자의 승인 없이 하도급한 경우, 승인 받은 하도급조건을 임의로
변경하는 경우 계약담당자는 계약을 해제ㆍ해지할 수 있다.
⑥ 하도급대금을 하수급인에게 직접 지급하기로 합의할 경우 하도급대금 직불(직접지
급)합의서에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.
1. 발주기관에 대한 수급인의 공사대금 채권에 대하여 제3채권자가 압류ㆍ가압류를 하
여 발주기관이 하수급인에게 하도급대금의 일부 또는 전부를 지급할 수 없을 경우
하수급인은 발주기관에 하도급대금의 지급을 요구할 수 없으며 이의를 제기하지 않
는다.
2. 타절(계약해지) 등의 사유로 수급인의 선금반환사유가 발생하여 선금을 정산할 경
우 기성부분에 대한 미지급액에서 선금잔액이 우선 충당될 수 있으며, 이에 따라 하수
급인이 하도급대금의 일부 또는 전부를 지급받지 못할 경우 하수급인은 발주기관에 하
도급대금의 지급을 요구하거나 이의를 제기하지 않는다.
⑦ 수급인 또는 하수급인이 제4항 각 호의 내용에 동의하지 않을 경우 수급인은 하수급
인에게 「건설산업기본법」 및 「하도급거래 공정화에 관한 법률」에 따른 하도급대
금 지급보증서를 교부하여야 한다.
제14조(채권양도 금지) 이 계약에 따라 발생한 채권(공사대금청구권)은 노무비 지급, 자재
의 원활한 공급, 하도급 대금의 지급 등 계약이행목적 달성을 위하여 양도를 허용하
지 않으며 질권설정도 불가한다. 그럼에도 불구하고 계약상대자가 양도한 경우 발주
기관은 이를 인정하지 아니하며 이로 인하여 발생하는 민ㆍ형사상 책임은 양도자(계
약상대자)에게 있다.
제15조(공사업 양도 사전동의) ① 계약상대자는 공사업 양도 시 계약담당자의 사전동의
를 받아야 한다.
② 계약담당자는 계약상대자 공사업 양도를 위해 동의를 요구한 경우 다음 각 호에 따
라 처리한다.
1. 관련 법령에 양도ㆍ양수 규정이 있는 경우에만 허용
2. 사전 동의를 받지 않고 양도한 경우 계약해지
3. 개인사업자가 관련 법률에 따라 법인으로 포괄 인수되는 경우 양도 허용
4. 개인사업자 간 양도ㆍ양수는 계약해지
제16조(분쟁의 해결) ① 일반조건 제10절 3-가에서 규정하는 협의는 문서로 하여야 한
다.
② 계약상대자는 당해 계약의 이행과 관련하여 분쟁의 사유가 되는 사안이 발생한
날 또는 지시나 통지를 접수한 날로부터 30일 이내에 공사감독관을 경유하여 계약담
당자에게 협의를 요청하여야 한다.
③ 계약담당자는 제2항에 의한 협의요청을 받은 날로부터 60일 이내에 계약상대자의
요구사항에 대한 수용 여부를 결정하여 계약상대자에게 통지하여야 한다. 다만, 부득
이한 사유가 있는 경우 30일의 범위 내에서 기한을 연장할 수 있으며 연장하는 사유
와 기한을 계약상대자에게 통지하여야 한다.
④ 계약상대자는 제3항에 의한 통지를 받은 날로부터 30일 이내에 통지내용에 대한
수용여부를 계약담당자에게 통보하여야 하며, 이 기간 내에 통보하지 않은 경우에는
이를 거절한 것으로 본다.
⑤ 일반조건 제10절 3-나에서 규정하는 「중재법」에 의한 중재로써 분쟁을 해결하
고자 하는 경우에는 사전에 계약당사자간에 중재로서 분쟁을 해결한다는 별도의 서
면합의가 있어야 한다.
제17조(중대재해 처벌 등에 관한 법률 적용 철저) ① 계약상대자는 「중대재해 처벌 등
에 관한 법률」에 명시된 산업안전보건관리 의무를 이행하여야 한다.
② 계약상대자가 하도급계약을 체결하고자 할 경우, 「산업안전보건법」 제61조에 따
라 산업재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 사업주에게 하도급하여야
한다.
제18조(지역건설업체 활성화 참여 협조) 계약상대자는 「(가칭) 전남광주통합특별시교육
청 지역건설산업 활성화 조례」에 따라 지역건설산업체의 자재 및 장비 사용이 활성
화되도록 본 공사의 현장기능공 등 고용 시 전남광주통합특별시민을 우선 고용하고,
전남광주통합특별시내의 건설장비 및 자재를 우선적으로 이용하도록 한다.
제19조(보칙) ① 계약이행과 관련한 기간의 계산은 특별한 규정이 없는 한 「민법」에
서 정한 바에 따른다.
② 계약상대자는 계약서에 명시된 주소 등 사업자 정보가 변경되었을 때에는 즉시 계
약담당자에게 서면으로 통보하여야 하며, 이를 이행하지 아니하여 발생하는 불이익은
계약상대자에게 있다.
부 칙
이 특수조건은 2026년 7월 8일 입찰 공고(계약 체결)부터 적용한다.
근로자 임금 직접지급 합의서 및 청구서
공사 감독관(관리관) 확인 : (인)
공 사 명
원 도 급
계 약 금 액
계약사항
계 약 기 간
공 사 명
하 도 급
계 약 금 액
계약사항
계 약 기 간
근로 소재지
작 업 공 종
계 약 기 간
주요근로
상호 대표자
계약사항 사용자
주소 전화번호
성명 주민등록번호 전화번호
근로자
주소 휴대전화
1. 상기 계약에 따른 계약상대자 또는 하수급자와 근로자간의 근로계약서 「지방자치단체를
당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제 67조 제6항에 따라 근로자 임금을 직접 지
급하기로 합의하였기로, 발주처에서 임금을 직접 지급하여 줄 것을 청구합니다.
2. 계약담당자의 계약상대자에 대한 대가지급 채무와 계약상대자의 근로자에 대한 임금지급
채무 또는 하수급인에 대한 하도급대금 지급채무 및 하수급인의 근로자에 대한 임금지급
채무는 발주처가 직접 지불시 그 금액만큼 소멸한 것으로 하며, 향후 어떠한 이의도 제기
하지 않을 것을 확약합니다.
3. 근로자 임금 직접지급 청구서
성 명 금액(원) 입금계좌번호 휴대전화번호 서명
첨부서류 1. 청구한 직불금액의 정당성을 증명할 수 있는 서류 1부
2. 근로계약서 사본 1부
3. 근로자통장사본 1부
4. 기타 계약담당자가 요구하는 자료
2026 년 월 일
근로자 : 성명 (인)
전남광주통합특별시교육청광주학생교육원재무관 귀하
【붙임2】
■ 전남광주통합특별시교육청 공직자의 이해충돌 방지제도 운영규정 [별지 제13호서식]
수의계약 체결 제한 여부 확인서
- 해당하는 [ ]에 √ 표시를 합니다. (1쪽)
발주기관 발주부서 발주날짜
발주자
발주내용 [ ] 공사 [ ] 용역
[ ] 물품 [ ] 기타
수의계약 사유
성명 소속 [ ] 개인 [ ] 법인
계약상대자 [ ] 단체 [ ] 기타
(확인인) 연락처 주소
수의계약 체결 제한 확인사항
발주기관의 소속 고위공직자, 배우자, 고위공직자의 직계존속·비속 또 [ ] 예
◯1
는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가? [ ] 아니오
계약 업무을 법령상·사실상 담당하는 공직자, 배우자, 공직자의 직계존속·비속 [ ] 예
②
또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가? [ ] 아니오
발주기관(산하기관)의 감독기관 소속 고위공직자, 배우자, 고위공직자의
[ ] 예
◯3 직계존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하
[ ] 아니오
는가?
발주기관(자회사)의 모회사 소속 고위공직자, 배우자, 고위공직자의 직계 [ ] 예
◯4
존속·비속 또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가? [ ] 아니오
상임위원회 위원의 국회의원, 배우자, 국회의원의 직계존속·비속 또 [ ] 예
◯5
는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가? [ ] 아니오
공공기관을 감사 또는 조사하는 지방의회의 의원, 배우자, 의원의 직계존속·비속 [ ] 예
◯6
또는 생계를 같이하는 배우자의 직계존속·비속에 해당하는가? [ ] 아니오
◯1 부터 ◯6 까지 어느 하나에 해당하는 사람이 대표자인 법인 [ ] 예
◯7
또는 단체에 해당하는가? [ ] 아니오
◯8
◯1 부터 ◯6 까지 어느 하나에 해당하는 사람과 특수한 관계의 사업자(공
직자, 배우자, 공직자의 직계존속·비속, 생계를 같이하는 배우자의 직 [ ] 예
계존속·비속이 단독으로 또는 합산하여 ◯1 발행주식 총수의 100분의 [ ] 아니오
30 이상, ◯2 출자지분 총수의 100분의 30 이상, ◯3 자본금 총액의
100분의 50 이상을 소유하고 있는 법인 또는 단체)에 해당하는가?
발주자 계약상대자가 ◯1 부터 ◯8 까지 중 어느 하나에 “예”를 답변한 경우, 해
* [ ] 예
확인 당 물품의 생산자가 1명뿐인 경우 로서 수의계약 체결 제한 대상과의
사항 [ ] 아니오
수의계약이 허용되는 경우인가?
「공직자의 이해충돌 방지법」제12조에 따른 수의계약 체결 제한에 대하여 위와 같이 확인합니다. 만약
위 사항이 사실과 다른 경우에는 어떠한 처벌이나 불이익도 감수할 것을 서약합니다.
년 월 일
전남광주통합특별시교육청
계약상대자(확인인) (서명 또는 인)
광주학생교육원장 귀하
210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]
【붙임3】
안전·보건 관리계획서 (작성예시)
▣ 도급, 용역, 위탁사업 현황
1. 기관명 : 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원
2. 작업명 : 전남광주통합특별시교육청광주학생교육원 펜션동 보일러 교체 기계설비공사
3. 업체명 : ○○○○(주) [연락처 : 062–123–4567 (H.P: 010-1234-5678)]
▣ 계약현황
1. 계약금액 : 금팔백오십만원(\ 8,500,000) - VAT포함
2. 작업기간 : 2026. 00. 00 ~ 2026. 00. 00.(0일간)
3. 안전보건관리비 사용내역 : (유, 무)
- 편성금액 : \ 250,000 원 (개인보호구, 안전보건조치 비용 등)
▣ 안전·보건 관리계획
2-1. 작업 중 유해·위험 사항(첨부4 참조)
① 사다리 작업 중 넘어질 위험
② 페인트 작업 중 위험
- 신나 혼합 작업시 화재
○ 작업 참여자 수 : 0 명
- 공기 중 분출로 호흡기 노출
- 작업장 외 낙진으로 인한 피해
1. 작업전 안전교육 계획
2-2. 안전·보건 관리 대책
- 일시: 2026.00.00.(10:00)
① 사다리 작업
- 내용: 작업내용에 따른 안전사고 사례 및 작업
- 전도방지 장치 부착 사다리사용
절차 등
- 2인 1조 작업
- 대상: 000
② 페인트 작업
- 휘발성 자재보관 장소 화기엄금
- 작업중 방진마스크 착용
- 외부 피해방지를 위한 사전조치
(비닐커버 등 사전조치)
4. 비상조치 및 비상연락 체계
- 산업재해(중대재해) 발생 -> 작업중지 -> 초
기대응(필요시) -> 피해자 응급처치 및 신고
3. 안전보호구 사용 계획
(병원,소방서,고용노동부 등) -> 현장보존 ->
- 절연, 안전장갑 등 안전보호구 착용
원인조사 및 대책수립
- (비상연락망)
- 담당자: 000-000-0000 · 병원: 000-0000
산업안전보건법(안전교육, 위험성평가 등) 및 안전수칙을 철저히 준수하겠습니다.
작성자 : ○○○○(주) 공사부장 홍길동 (서명)
❑ 수급업체 안전관리 수준 평가 (계약전 실시)
확인사항
NO 안전조치 세부계획 작성 내용
우수 보통 미흡
1 안전교육 계획 적정 여부
유해·위험요인 파악 및 관리 대책 계획 적정
2
여부
3 안전보호구 사용 계획 적정 여부
4 작업 시 비상조치 및 비상연락 체계 적정 여부
확인자(업무담당자) : (서명)
===== (공고용)광주학생교육원 펜션동 보일러 교체 기계설비공사 내역서.xlsx =====
[시트: 원가계산서]
B: 공 사 원 가 계 산 서
B: 공사명 : 광주학생교육원 펜션동 보일러 교체 기계설비공사 F: 금액 : 사천이백구십만칠천원(￦42,907,000)
B: 비
목 E: 금
액 F: 구
성
비 G: 비
고
A: A1 B: 순
공
사
원
가 C: 재
료
비 D: 직 접 재 료 비 F: G:
A: A2 D: 간 접 재 료 비 E: F: G:
A: A3 D: 작업설, 부산물(△) E: F: G:
A: AS D: [ 소
계 ] E: F: G:
A: B1 C: 노
무
비 D: 직 접 노 무 비 F: G:
A: B2 D: 간 접 노 무 비 E: F: 직접노무비 * 17.5% G:
A: BS D: [ 소
계 ] E: F: G:
A: C2 C: 경
비 D: 경
비 F: G:
A: C4 D: 산 재 보 험 료 E: F: 노무비 * 3.56% G:
A: C5 D: 고 용 보 험 료 E: F: 노무비 * 1.01% G:
A: CA D: 산업안전보건관리비 E: F: (재료비+직노) * 3.11% G:
A: CG D: 기
타
경
비 E: F: (재료비+노무비) * 4.831% G:
A: CM D: 석 면 분 담 금 E: F: 노무비 * 0.006% G:
A: CN D: 임 금 채 권 부 담 금 E: F: 노무비 * 0.09% G:
A: CS D: [ 소
계 ] E: F: G:
A: S1 B:
계 E: F: G:
A: D1 B: 일 반 관 리 비 E: F: 계 * 8% G:
A: D2 B: 이
윤 F: (노무비+경비+일반관리비) * 15% G:
A: D9 B: 공
급
가
액 E: F: G:
A: DB B: 부 가 가 치 세 E: F: 공급가액 * 10% G:
A: DH B: 도
급
액 E: F: G:
A: S2 B: 총
공
사
비 E: F: G:
[시트: 공종별집계표]
A: 공 종 별 집 계 표
A: [ 광주학생교육원 펜션동 보일러 교체 기계설비공사 ]
A: 품
명 B: 규
격 C: 단위 D: 수량 E: 재 료 비 G: 노 무 비 I: 경
비 K: 합
계 M: 비 고 N: 공종코드 O: 변수 P: 상위공종 Q: 공종구분 R: 공종레벨 S: 공종소계 T: 원가계산서 연결금액
E: 단 가 F: 금 액 G: 단 가 H: 금 액 I: 단 가 J: 금 액 K: 단 가 L: 금 액
A: 01 광주학생교육원 펜션동 보일러 기계설비공사 B: C: D: 1 M: N: 01 O: P: Q: R: 1 S:
A: 0101 가.기계설비공사 B: C: D: 1 M: N: 0101 O: P: 01 Q: R: 2 S:
A: 010101 1.장비설치공사 B: C: D: 1 M: N: 010101 O: P: 0101 Q: R: 3 S:
A: 010102 2.기계실배관공사 B: C: D: 1 M: N: 010102 O: P: 0101 Q: R: 3 S:
A: 010103 3.연도설치공사 B: C: D: 1 M: N: 010103 O: P: 0101 Q: R: 3 S:
A: 010104 4.철거공사 B: C: D: 1 M: N: 010104 O: P: 0101 Q: R: 3 S:
A: [ 합
계 ] F: H: J: L:
[시트: 공종별내역서]
A: [ 광주학생교육원 펜션동 보일러 교체 기계설비공사 ]
A: 품
명 B: 규
격 C: 단위 D: 수량 E: 재 료 비 G: 노 무 비 I: 경
비 K: 합
계 M: 비 고 N: 품목코드 O: 변수 P: 설정 Q: 공종코드 R: 일위 S: 단산 T: 자재 U: 손료적용 V: 손료저장 W: 적용율 X: JUK1 Y: JUK2 Z: JUK3 AA: JUK4 AB: JUK5 AC: JUK6 AD: JUK7 AE: JUK8 AF: JUK9 AG: JUK10 AH: JUK11 AI: JUK12 AJ: JUK13 AK: JUK14 AL: JUK15 AM: JUK16 AN: JUK17 AO: JUK18 AP: JUK19 AQ: JUK20 AR: 자재구분 AS: 공종구분 AT: 공종레벨 AU: 공종+자재 AV: 고유번호
E: 단 가 F: 금 액 G: 단 가 H: 금 액 I: 단 가 J: 금 액 K: 단 가 L: 금 액
A: 010101 1.장비설치공사 Q: 010101
A: 온수보일러(중형입형) B: 100,000KCAL C: 대 D: 3 M: N: 55B9C2263F67C8132855594514BE0013A0CBD7 O: P: Q: 010101 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 01010155B9C2263F67C8132855594514BE0013A0CBD7 AV: 4
A: 온수보일러(중형입형) B: 150,000KCAL C: 대 D: 3 M: N: 55B9C2263F67C8132855594514BE0013A39659 O: P: Q: 010101 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 01010155B9C2263F67C8132855594514BE0013A39659 AV: 5
A: 청렴현수막 B: C: EA D: 1 M: N: 533D32060663A883D9B7F9C3CD4925195D485F O: P: Q: 010101 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 010101533D32060663A883D9B7F9C3CD4925195D485F AV: 60
A: 특별인부 B: 일반공사 직종 C: 인 D: 5 M: N: 5253028625E10815ADF9E994E3C74412ADABF5 O: P: Q: 010101 R: F S: F T: T X: 1 AR: AS: AU: 0101015253028625E10815ADF9E994E3C74412ADABF5 AV: 6
A: 보일러공 B: 일반공사 직종 C: 인 D: 14 M: N: 5253028625E10815ADF9E994E3C74412ADAF50 O: P: Q: 010101 R: F S: F T: T X: 1 AR: AS: AU: 0101015253028625E10815ADF9E994E3C74412ADAF50 AV: 7
A: 내선전공 B: 일반공사 직종 C: 인 D: 1 M: N: 5253028625E10815ADF9E994E3C74412ADAC99 O: P: Q: 010101 R: F S: F T: T X: 1 AR: AS: AU: 0101015253028625E10815ADF9E994E3C74412ADAC99 AV: 8
A: 공구손료 B: 인력품의 3% C: 식 D: 1 M: N: 539572568BB248F7870099013C011 O: P: Q: 010101 R: F S: F T: F U: 1 V: 0 W: 0.03 AR: AS: AU: 010101539572568BB248F7870099013C011 AV: 48
A: [ 합
계 ] F: H: J: L: N: TOTAL
A: 010102 2.기계실배관공사 Q: 010102
A: 일반배관용스테인리스강관 B: 일반배관용스테인리스강관, K형, ∮50mm C: M D: 6 M: N: 55D4A296F766383EDB5EF9650ED8C419E628C4 O: P: Q: 010102 R: F S: F T: T X: 1 AR: AS: AU: 01010255D4A296F766383EDB5EF9650ED8C419E628C4 AV: 12
A: 이음매없는동및동합금관 B: 이음매없는동및동합금관, 배관용동관, L형, ∮40mm C: M D: 6 M: N: 55D4A296F766383EDB597918383D3C1A23BE34 O: P: Q: 010102 R: F S: F T: T X: 1 AR: AS: AU: 01010255D4A296F766383EDB597918383D3C1A23BE34 AV: 22
A: 가스용금속후렉시블호스 B: D20x1000L C: EA D: 6 M: N: 55D4A296F766383EDAB3A9D15E267B114CFA88 O: P: Q: 010102 R: F S: F T: T X: 1 AR: AS: AU: 01010255D4A296F766383EDAB3A9D15E267B114CFA88 AV: 32
A: 잡재료 B: 주재료비의 5% C: 식 D: 1 M: N: 539572568BB248F7870099013C011 O: P: Q: 010102 R: F S: F T: F U: 0 V: 0 W: 0.05 AR: AS: AU: 010102539572568BB248F7870099013C011 AV: 56
A: 일반배관용스테인리스강관관이음쇠 B: ∮50*50.8mm, K-유니언, SP C: 개 D: 6 M: N: 55D4A296F766383C25EE79270CAA6D16CAAAF4 O: P: Q: 010102 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 01010255D4A296F766383C25EE79270CAA6D16CAAAF4 AV: 13
A: 일반배관용스테인리스강관관이음쇠 B: ∮50mm, 소켓, SP C: 개 D: 6 M: N: 55D4A296F766383C25EE79270CAA6D16C983E0 O: P: Q: 010102 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 01010255D4A296F766383C25EE79270CAA6D16C983E0 AV: 14
A: 일반배관용스테인리스강관관이음쇠 B: ∮50*38.1mm, 암어댑터소켓, SP C: 개 D: 6 M: N: 55D4A296F766383C25EE79270CAA6D16C98595 O: P: Q: 010102 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 01010255D4A296F766383C25EE79270CAA6D16C98595 AV: 15
A: 일반배관용스테인리스강관관이음쇠 B: ∮50*38.1mm, 숫어댑터소켓, SP C: 개 D: 6 M: N: 55D4A296F766383C25EE79270CAA6D16C9859E O: P: Q: 010102 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 01010255D4A296F766383C25EE79270CAA6D16C9859E AV: 16
A: 동관이음쇠 B: 동관이음쇠, ∮40mm, 황동어댑터, C*M C: 개 D: 6 M: N: 55D4A296F766383C24C809F10E47C4199AB402 O: P: Q: 010102 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 01010255D4A296F766383C24C809F10E47C4199AB402 AV: 23
A: 동관이음쇠 B: 동관이음쇠, ∮40mm, 황동어댑터, C*F C: 개 D: 6 M: N: 55D4A296F766383C24C809F10E47C4199AB378 O: P: Q: 010102 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 01010255D4A296F766383C24C809F10E47C4199AB378 AV: 24
A: 동관이음쇠 B: 동관이음쇠, ∮40mm, 동소켓 C: 개 D: 6 M: N: 55D4A296F766383C24C809F10E47C4188D34C4 O: P: Q: 010102 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 01010255D4A296F766383C24C809F10E47C4188D34C4 AV: 25
A: 동관이음쇠 B: 동관이음쇠, ∮40mm, 동유니언, C*M C: 개 D: 6 M: N: 55D4A296F766383C24C809F10E47C4188EC0D3 O: P: Q: 010102 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 01010255D4A296F766383C24C809F10E47C4188EC0D3 AV: 26
A: 볼밸브 B: 볼밸브, ∮40mm*0.98MPa, 수동식, 황동 C: 개 D: 6 M: N: 55D4A296F766086D30C7C974A71B4617CBFFD7 O: P: Q: 010102 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 01010255D4A296F766086D30C7C974A71B4617CBFFD7 AV: 27
A: 볼밸브 B: 볼밸브, ∮50mm*0.98MPa, 수동식, STS C: 개 D: 6 M: N: 55D4A296F766086D30C7C974A71B4617CC9C59 O: P: Q: 010102 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 01010255D4A296F766086D30C7C974A71B4617CC9C59 AV: 17
A: 안전밸브 B: 안전밸브, ∮25mm, 저양정 C: 개 D: 6 M: N: 55D4A296F766086D30C47934C1F5C416502F21 O: P: Q: 010102 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 01010255D4A296F766086D30C47934C1F5C416502F21 AV: 59
A: 관보온(고무발포, 매직테프) B: 25t*D40 C: M D: 6 M: N: 5245D236E64ED8BC499B29E3929501 O: P: Q: 010102 R: T S: F T: F AR: AS: AU: 0101025245D236E64ED8BC499B29E3929501 AV: 21
A: 관보온(고무발포, 매직테프) B: 25t*D50 C: M D: 6 M: N: 5245D236E64EE853A8BA7908C2D001 O: P: Q: 010102 R: T S: F T: F AR: AS: AU: 0101025245D236E64EE853A8BA7908C2D001 AV: 11
A: 동관용접(Brazing) B: D40 C: 개소 D: 30 M: N: 5245B2E62AD02868EE5E4906C87AC1 O: P: Q: 010102 R: T S: F T: F AR: AS: AU: 0101025245B2E62AD02868EE5E4906C87AC1 AV: 28
A: 보통인부 B: 일반공사 직종 C: 인 D: 1 M: N: 5253028625E10815ADF9E994E3C74412ADABF4 O: P: Q: 010102 R: F S: F T: T Y: 2 AR: AS: AU: 0101025253028625E10815ADF9E994E3C74412ADABF4 AV: 18
A: 배관공 B: 일반공사 직종 C: 인 D: 2 M: N: 5253028625E10815ADF9E994E3C74412ADA828 O: P: Q: 010102 R: F S: F T: T Y: 2 AR: AS: AU: 0101025253028625E10815ADF9E994E3C74412ADA828 AV: 19
A: 공구손료 B: 인력품의 3% C: 식 D: 1 M: N: 539572568BB248F7870099013C312 O: P: Q: 010102 R: F S: F T: F U: 1 V: 0 W: 0.03 AR: AS: AU: 010102539572568BB248F7870099013C312 AV: 57
A: [ 합
계 ] F: H: J: L: N: TOTAL
A: 010103 3.연도설치공사 Q: 010103
A: 내열실란트 B: 9999P-SA C: EA D: 6 M: N: 55D4A296F72878403228D9421BD594121A674A O: P: Q: 010103 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 01010355D4A296F72878403228D9421BD594121A674A AV: 36
A: 477MM직관 B: 200P-477 C: EA D: 6 M: N: 55D4A296F72878403228D94247079E16677476 O: P: Q: 010103 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 01010355D4A296F72878403228D94247079E16677476 AV: 37
A: 보일러출구연결관 B: 200P-FA C: EA D: 6 M: N: 55D4A296F72878403228D94247079E166777C5 O: P: Q: 010103 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 01010355D4A296F72878403228D94247079E166777C5 AV: 38
A: 물림용후렌지관 B: 200P-CF C: EA D: 6 M: N: 55D4A296F72878403228D94247079E166777C6 O: P: Q: 010103 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 01010355D4A296F72878403228D94247079E166777C6 AV: 39
A: 보통인부 B: 일반공사 직종 C: 인 D: 2 M: N: 5253028625E10815ADF9E994E3C74412ADABF4 O: P: Q: 010103 R: F S: F T: T X: 1 AR: AS: AU: 0101035253028625E10815ADF9E994E3C74412ADABF4 AV: 40
A: 특별인부 B: 일반공사 직종 C: 인 D: 2 M: N: 5253028625E10815ADF9E994E3C74412ADABF5 O: P: Q: 010103 R: F S: F T: T X: 1 AR: AS: AU: 0101035253028625E10815ADF9E994E3C74412ADABF5 AV: 41
A: 공구손료 B: 인력품의 3% C: 식 D: 1 M: N: 539572568BB248F7870099013C011 O: P: Q: 010103 R: F S: F T: F U: 1 V: 0 W: 0.03 AR: AS: AU: 010103539572568BB248F7870099013C011 AV: 55
A: [ 합
계 ] F: H: J: L: N: TOTAL
A: 010104 4.철거공사 Q: 010104
A: 스텐관(STS)철거 B: D50 C: M D: 6 M: N: 524522A64D27F81F307D6987AB39A1 O: P: Q: 010104 R: T S: F T: F AR: AS: AU: 010104524522A64D27F81F307D6987AB39A1 AV: 43
A: 동관철거 B: D40 C: M D: 6 M: N: 5244924693A3388A098D09E444E7B1 O: P: Q: 010104 R: T S: F T: F AR: AS: AU: 0101045244924693A3388A098D09E444E7B1 AV: 46
A: 온수보일러 철거 B: 100,000KCAL/HR C: 대 D: 3 M: N: 5244924693BDB8DEA857C922F713F1 O: P: Q: 010104 R: T S: F T: F AR: AS: AU: 0101045244924693BDB8DEA857C922F713F1 AV: 44
A: 온수보일러 철거 B: 150,000KCAL/HR C: 대 D: 3 M: N: 5244924693BDB8DEA857C922F71301 O: P: Q: 010104 R: T S: F T: F AR: AS: AU: 0101045244924693BDB8DEA857C922F71301 AV: 45
A: 크레인비 B: 25TON이하 C: 회 D: 3 M: N: 533D32060663A883D9B7F9C3CD492518B7E57A O: P: Q: 010104 R: F S: F T: T AR: AS: AU: 010104533D32060663A883D9B7F9C3CD492518B7E57A AV: 47
A: [ 합
계 ] F: H: J: L: N: TOTAL
[시트: 일위대가목록]
A: 일 위 대 가 목 록
A: [ 광주학생교육원 펜션동 보일러 교체 기계설비공사 ]
A: 코 드 B: 품
명 C: 규
격 D: 단위 E: 재 료 비 F: 노 무 비 G: 경
비 H: 합
계 I: 번 호 J: 비
고 K: 노임계수 L: 할증 M: 품셈개요 N: 장비일위
A: 5245D236E64ED8BC499B29E3929501 B: 관보온(고무발포, 매직테프) C: 25t*D40 D: M I: 호표 1 J: K: L: M: 대한기계설비건설협회 N:
A: 5245D236E64EE853A8BA7908C2D001 B: 관보온(고무발포, 매직테프) C: 25t*D50 D: M I: 호표 2 J: K: L: M: 대한기계설비건설협회 N:
A: 5245B2E62AD02868EE5E4906C87AC1 B: 동관용접(Brazing) C: D40 D: 개소 I: 호표 3 J: K: L: M: 기계설비 1-1-2-2 N:
A: 524522A64D27F81F307D6987AB39A1 B: 스텐관(STS)철거 C: D50 D: M I: 호표 4 J: K: L: M: N:
A: 5244924693A3388A098D09E444E7B1 B: 동관철거 C: D40 D: M I: 호표 5 J: K: L: M: N:
A: 5244924693BDB8DEA857C922F713F1 B: 온수보일러 철거 C: 100,000KCAL/HR D: 대 I: 호표 6 J: K: L: M: N:
A: 5244924693BDB8DEA857C922F71301 B: 온수보일러 철거 C: 150,000KCAL/HR D: 대 I: 호표 7 J: K: L: M: N:
===== (설계설명서)광주학생교육원 펜션동 보일러 교체 기계설비공사 설계설명서.hwp =====
광주학생교육원 펜션동 보일러 교체 기계설비공사
(일반시방서) 기 계 설 비 2026. 11.
***** 목
차 *****
1장. 일반공통사항 1. 공사개요 2. 일반사항 3. 공통사항 2장. 장비설치공사 1. 중형온수보일러 3장. 위생설비공사 1. 급수배관공사 2. 급탕배관공사 3. 배관공사 4. 보온공사 4장. 가스설비공사 가. 일반시방서 나. 배관공사 5장. 연도설치공사 가. 일반시방서 나. 재 료 1장. 일반공통사항 1. 공 사 개 요
(1) 공 사 명 : 광주학생교육원 펜션동 보일러 교체 기계설비공사
(2) 위
치 : 전남광주통합특별시 화순군 동면 충의로 1160-90
(3) 연 면 적 : 00.0 m2
(4) 층
수 : 지상 3층
2. 일 반 사 항 2.1 총 칙 가. 공 사 범 위
난방, 위생, 가스배관, 장비교체공사로서 설계도면 및 특기시방서에 표시된 범위내를 말한다.
나. 적 용 범 위
(1) 이 시방에 기재된 이외의 사항은 국토교통부 제정 “건축기계설비공사 표준시방서”에 따른다.
(2) 이 시방의 내용 중 선택된 사항으로서 그 지정에 필요한 것은 특기시방에서 정하도록 한다.
4) 도면과 본 시방이 상이할 경우는 본 시방이 우선함을 원칙으로 하며 부득이한 경우는 발주청과
협의 조치한다.
5) 시설공사는 본 시방서 외에 표준일대위가 및 상세도에 적합토록 시공하여 시설표준화가 되도록 한다.
6) 본 시방서 중 도면, 현장설명서, 내역서 및 일위대가 등에서 적용치 아니한 공정은 제외한다.
다. 관 계 법 규
모든 공사는 관련법규 및 조례 등을 준수하여 시공하고, 공사시공에 필요한 관공서 및 기타 기관에 제출하여야 할 서류 및 수속 등은 도급자 부담으로 지체 없이 이행한다.
2.2 기계설비공사의 구분
본 건물의 기계설비에 관한 전면적인 공사사항으로 다음과 같이 구분한다.
1) 장비교체공사
2) 급수급탕배관공사사
3) 난방배관공사
4) 가스배관공사
5) 연도설치 3. 공 통 사 항 3.1 시 공 1) 일반사항
- 모든 공사는 도면 및 시방에 명시되어 있는 제반 설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘하도록 설계도서, 공정표, 시공계획서, 제작도 등에 따라 확실하게 시공한다. 다만, 명시되지 않은 사항은 발주청과 협의하여 처리한다.
2) 예정공정표
- 계약상대자는 공정표를 작성하여 착공신고서와 함께 제출하여야 하며, 예정공정표는 공종 상호간 선행작업, 동시작업, 완료 후 작업이 구분될 수 있도록 작성하고, 주요 공종인 옥내·외 배관공사에 대해서는 중간 관리일을 명시하여 공사진행에 차질이 없도록 한다. 또한 계약기간의 변경이 발생할 경우, 발생 5일 이내에 수정 예정공정표를 제출한다.
3) 공사보고
- 공사에 관한 상황, 작업내용, 재료의 반입 및 소비, 기후조건 기타 필요한 사항을 기재한 공사 보고서를 제출하여 발주청의 승인을 받는다.
4) 별도 발주공사와의 관계
- 공사진행 상 관계되는 별도 발주공사와의 협의를 요할 때에는 발주청의 입회하에 해당 공사관계자와 협의하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.
5) 시공에 대한 시험 및 검사
- 공정중 특기시방에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 시공에 대한 시험 및 검사를 필하고 준공도를 작성 제출한다. 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부분은 발주청의 입회하에 시공한다.
3.2 기기 및 재료
1) 가설용 및 특히 지정한 것 이외의 모든 기기 및 재료는 신품으로서 한국공업규격 또는 공산품 품질관리법등의 규정에 적합한 표준품 이상으로 하며, 기준에 적합한 자재의 시험성적서 등 품질을 확인할 수 있는 자료를 제출하여야 한다.
2) 도면 및 시방서에 기기 및 재료의 품질이 명시되지 않았을 때의 품질은 기타 제반설비와의 균형을 고려하여 발주청의 승인을 받아 선정한다.
3) 기기 또는 장비에는 제작회사, 제조번호, 제조년월일, 형식 및 성능 등을 명시한 명판을 부착한다.
3.3 공사현장 관리
1) 공사현장의 관리는 관계법규에 따라 이행한다.
2) 공사현장은 언제나 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 청소하며 화재, 도난, 기타 사고방지에 최선을 다한다.
3) 공사가 끝났을 때에는 가설물 등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 한다.
4) 현장에서 시공 도중 발생하는 모든 포장 상자나 쓰레기, 각종 폐품 등은 수급자의 부담으로 즉시 현장 밖으로 운반하여야 한다.
3.4 시험 및 검사
1) 시험 및 검사의 방법은 관계법규, 한국공업규격, 기타 준용기준이 있을 때에는 그것을 따른다
2) 공정 중 특기시방에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 기기, 재료 시공에 대한 시험 및 검사를 행한다. 다만, KS규격에 의한 규격품과 제조회사 등의 시험성적서 및 검사증 등에 의하여 인정된 것, 또는 발주청이 승인하는 경미한 사항에 대하여 시험 및 검사를 생략할 수 있다.
3) 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합격하여야 한다.
3.5 시운전
1) 계약상대자는 모든 공사 완료시 발주청 체크리스트를 준비하여 입회하에 시운전을 실시한다.
2) 계약상대자는 모든 배관 공사를 완료한 후 시운전을 실시하기 이전에 관내의 이물질을 제거하고 원활한 기능을 보장하기 위하여 3회 이상의 FLUSHING을 실시하여야 한다
3) 계약상대자는 시운전을 완료한 후 반드시 스트레이너 및 필터 등에 대한 청소를 실시하여야 한다.
4) 계약상대자는 덕트계통의 시운전을 실시하기 이전에 덕트내부의 먼지 등 이물질을 제거한 후에 송풍기 등을 가동하여야 하며 시운전을 완료한 후에는 각종 필터를 청소하여야 한다.
5) 계약상대자는 모든 공사를 완료한 후 도급자부담으로 기계 설비에 대한 시운전을 실시하여야 하며, 그 결과 보고서를 작성하여 발주청에게 제출하여야 한다.
3.6 공사 준공
가. 관련 인허가 관청의 준공검사 승인을 득하였을 지라도 발주청이 시정 지시한 부분에 대하여 시정조치가 이행되지 아니할 경우 공사 준공으로 인정하지 아니한다.
나. 공사의 준공 및 건물의 인수인계
(1) 계약상대자는 공사 완료후 시험검사를 실시하여 미흡한 부분 및 발주청이 시정지시한 부분에 대하여 완전히 보완 및 청소 정리한 다음 발주청에게 준공검사 신청을 할 수 있다.
(2) 운영주체의 입회하에 인수인계하여야 하며 인수인계시 시운전을 요하는 부분에 대하여는 이의 없이 시행하고, 인수인계 확인서를 작성하여 준공계에 제출한다..
3.7 시설물 교육
가. 운영자에게 각종 설비 운용에 관한 교육을 계약상대자의 부담으로 실시하며 확인서에 서명을 받아 제출한다.
나. 각종 기기의 운용관리에 필요한 유지관리지침서를 작성 제출하여 발주청의 승인을 받아야 한다. 유지관리지침서는 아래 사항을 포함한다.
(1) 관리전 점검사항 (2) 운전요령 (3) 정비 및 보수요령 (4) 기타 유지관리에 필요한 사항 3.8 준공도서
가. 계약자는 공사 중 발생되는 경미한 부분의 변경까지 포함한 준공도서를 작성하여 준공검사 전 발주청에게 검사를 받은 후 제출하여야 하며 원도의 규격은 설계자의 설계원도와 동일하여야 한다.
나. 계약자는 준공계 접수 시 공사 시공 사진첩, 시험성적서, 및 제측정표(수압시험, 통수시험등), 준공도면 및 내역서, 검사 체크리스트, 유지관리지침서, 운영자 교육 계획 및 확인서, 인수인계서를 제출한다.
다. 내용이 확정된 준공내역서, 준공도면, 유지관리지침서 5부, 이를 저장한 USB 5개를 별도로 제출한다.
3.9 기타사항 1) 의 의
도면과 시방의 내용이 서로 다를때, 또는 명기되지 않은 사항이 있을 때에는 발주청과 협의한다.
2) 경미한 변경
공사시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 변경은 발주청의 지시에 따라 도급자 부담으로 시공한다.
3) 기기 및 재료의 관리
시험 및 검사에 합격한 기기 및 재료는 발주청이 지시하는 장소에 정리하여 보관하고 불합격품은 지체 없이 공사장 밖으로 반출한다.
4) 준공도 및 취급설명서
공사가 완료되었을 때에는 공사준공도 및 기기의 유지보수 관리에 필요한 취급설명서, 각종 검사필증 등을 발주청에게 제출한다.
5) 폐기물 등 의 처리
공사장 내에서 발생하는 각종 폐기물 등은 관계 규정에 적합하도록 처리한다.
6) 공사의 사진보고
공사 진행 중 시공자는 준공 후 은폐될 부분, 보수관계에 주의를 요하는 부분, 기기의 조립설치 부분과 시공 상황을 촬영 발주청에 제출하여야 한다.
7) 인계인수
준공검사 신청 시 각종 관계도서 및 시험성적서, 검사증 준공사진 각종 인허가 필증 등을 발주청에게 제출한다.
3.10 대 관 업 무
- 대관업무 및 인허가 관계는 수급자 부담으로 즉시 실행하여야 한다.
2장. 장비설치공사 1. 중형온수보일러 1.1 보일러 일람표
명
칭
형
식
용
량
수량
용
도
비
고
온수보일러 입 형 150,000Kcal/h 1대 난방용 온수보일러 입 형 100,000Kcal/h 1대 급탕용 1) 일반사항
가) 보일러의 제작은 제조업 허가를 득한 제조업체에서 제작하여야 한다.
나) 제품의 규격 및 수량은 도면 또는 별도의 장비사양서에 의한다.
다) 본시방서 및 구매사양서에 명시되지 않는 사항에 대하여는 감독원의 지시 및
해석에 따라야 한다. 2) 보일러의 제작
가) 보일러및 그 부속품은 보일러및 압력용기 안전규칙,보일러 구조 규격이 정하는
바에 적합하여야 한다.
나) 보일러의 재질은 보일러 형식 승인기준(상공자원부)을 참고하되, 사용자재에
대한 사전 승인을 득하여야 하며, KS표시품의 사용을 원칙으로 한다.
다) 수급업자는 구매사양서에 명시된 관계도서를 감독원에게 제출하여 승인을 득
한 후 제작업무에 임하여야 한다. 3) 보일러의 성능 및 품질보증
가) 본 제품의 성능은 보일러 형식 승인기준에 합당하여야 함은 물론 제시한 사양
서의 요구 사항을 충족할 수 있어야 한다.
나) 제작상 또는 기능상결함에 의하여 발생되는 모든 하자는 하자보증 기간에 관
계없이 수급업자 책임하에 즉시 교환하거나 보수를 하여야 한다.
다) 본제품이 설계조건에 맞게 운전했을경우 수급자는 표시한 성능을 보증함과 동
시에 전력, 연료등의 제반소비량을 보증하여야 한다.
4) 검사 및 성능시험
가) 제작중에는 감독원이 정하는 기술검사원에 의하여 공종별 중간검사를 받아야
하고 제작완료시에는 완성검사를 받아 합격한 후에 현장에 반입하여야 한다.
나) 수급자는 제작중 감독원의 수정또는 보완지시에 순응하여야 하며, 협의가 이
루어지지 않는 사항에 대하여는 감독원의 해석에 따른다.
다) 수급자는 제작공장에서의 모든 검사에 합격하고 현장에 반입 설치한 후 보
일러 형식승인기준 및 사양서에 준하여 감독원의 입회하에 종합성능시험을 받
아야하며, 성능시험의 횟수는 감독원이 정한다.
3장. 위생설비공사 1. 급수설비공사 1.1 기기 및 재료 1.1.1 일반사항
1) 급수설비에 사용되는 기기 및 재료는 음용수를 오염시키지 않는 구조 또는 재질로 한다.
2) 사용재료는 한국공업규격(K.S)에 제정되어 있는 것은 이를 따르며, 규격에 없는 것은 발주청의 승인을 받아야 한다.
3) 위생설비에 사용되는 모든 자재 및 관련 장비는 수도법에서 규정한 위생안전인증 제품을 적용한다.
1.1.2 급수용 밸브류 1) 공기빼기(AIR VENT)
KS B 2340(수도용 공기밸브)에 합격한 제품 또는 자동적으로 공기를 배제하는 기능을 가지고 작동이 확실하고 최고사용압력에 견딜 수 있는 것이어야 한다.
1.2 시공 1.2.1 일반사항 1) 안전위생 및 방호
기기 설치 및 배관은 그 설치 및 운전에 관하여 수도법, 건축법 및 제 규정에 합격한 안전, 위생 및 방호의 시설 및 조치를 하여야 한다.
2) 기초
기초는 특기하지 않는 한 콘크리트조로 하며 펌프의 기초는 상면 주위에 배수구를 설치하고 관경 32mm 이상의 간접배수관을 설치한다.
3) 소음 및 진동의 방지
기기의 운전에 의해 일어나는 소음 및 진동을 될 수 있는 대로 저하 및 방지할 수 있는 유효한 시공방법으로 한다.
4) 보호
부속된 계기류, 장비 및 기구류 등 필요하다고 인정된 것은 공사 중 안전한 장소에 보관한다.
1.2.2 배관 1) 일반사항
가) 수평관중 상향급수 배관방식은 진행 방향에 따라 올라가는 기울기로 하고 하향 급수 배관의 경우는 진행방향에 따라 내려가는 기울기로 한다.
나) 도중에 공기가 고이는 부분은 공기빼기(AIR VENT)를 설치하고, 물이 고이는 부분에는 구경 25mm 이상의 배수밸브를 설치한다.
다) 급수관과 배수관이 평행으로 매설될 경우, 양배관의 수평간격은 500mm 이상으로 하고 급수관이 배수관 상부에 매설되도록 한다.
라) 기기의 해체 및 보수가 용이하도록 유니온 또는 후랜지를 사용하여 배관한다.
마) 배관에 밸브 및 레듀샤를 설치하는 경우, 밸브는 핸들과 관이 동일 평면에 놓이도록 하고 레듀샤 사용 시 가능한 한 레듀사 상부가 수평이 되도록 설치한다.
1.3 시험 및 검사 2.3.1 수압시험
- 국토교통부 제정 ‘건축기계설비공사 표준시방서’를 따른다.
2. 급탕배관공사 2.1 기기 및 재료 3.1.1 일반사항
사용재료는 한국공업규격에 따르며 규격에 없는 것은 발주청의 승인을 받은 것으로 한다.
2.2 시공 2.2.1 일반사항
기기 및 배관의 설치 및 운전에 관해서는 제규정에 합격하는데 필요한 안전위생 및 방호의 시설과 장비를 갖춰야 한다.
2.2.2 배관 1) 일반사항
가) 배관에는 균등한 기울기를 유지되어야 하고 역기울기, 공기고임 등 순환을 저해할 우려가 있는 배관을 해서는 안된다.
나) 기울기는 원칙적으로 자연순환식일 경우는 1/150 강제순환식인 경우는 1/200로 한다.
2) 기기주위의 배관
가) 배관은 그 중량이 직접 기기에 걸리지 않도록 지지 및 고정한다.
나) 배관과 보일러 또는 온수저장탱크와의 배관접속에는 반드시 역류방지기를 설치한다.
다) 팽창관은 단독배관으로 하고 고가수조 방식의 배관에는 밸브를 설치해서는 안 된다.
라) 보일러 및 온수저장탱크 안전밸브의 배수는 간접배수로 한다.
2.3 시험 및 검사
- 국토교통부 제정 ‘건축기계설비공사 표준시방서’를 따른다.
3. 배관공사 3.1 일반사항
1) 이 절은 급․배수, 급탕설비, 배관공사에 적용한다.
2) 사용재료 중 수도법, 하수도법 등을 적용을 받을 때에는 이들 규정에 적합한 것으로 한다.
3.2 배관재료 3.2.1 배관재료
각 설비에 사용하는 관류 및 규격 등은 다음 표에 따른다.
사용구분 규격 관 재료 구경범위 비고 급수. 시수관 KSD-3595 배관용 스텐강관 15～80mm K-TYPE KSD-3576 배관용 스텐강관 100～200mm 3T 급탕 관 KSD-3595 배관용 스텐강관 15～80mm K-TYPE KSD-3576 배관용 스텐강관 100～200mm 3T 3.2.2 배관부속품 사용구분 규격 관재료 구경범위 비고 급수. 시수관 KSB-1547 스텐관 이음쇠 15～80mm 프레스죠인트 KSB-1543 스텐관 이음쇠 100～200mm 용접용 급탕 관 KSB-1547 스텐관 이음쇠 15～80mm 프레스죠인트 KSB-1543 스텐관 이음쇠 100～200mm 용접용 3.3 배관부속품
- 밸브류의 표준 및 사용구분은 국토교통부 제정 ‘건축기계설비공사 표준시방서’ 04010 2.2.에 따른다.
3.4 시공
- 국토교통부 제정 ‘건축기계설비공사 표준시방서’ 04010 3.에 따라 시공한다.
4. 보온공사 4.1 일반사항
1) 이 절은 배관 및 기기류의 보온 및 보냉을 위한 재료 및 시공에 적용한다.
2) 보온공사에 사용하는 보온재 및 보조재는 발주청에 견본을 제출하여 승인을 받는 것이어야 한다.
3) 보온공사의 보온재는 도면에 의하되 다음 사항에 적합하여야 한다.
재 료 명
규
격
및
내
용
고무발포 보온재
KS M 6962, 환경표지(EL 243) 및
국토교통부 건축기계설비공사표준시방서 난연1급 4.2 시공의 공통사항
1) 건축물의 방화구획, 방화벽 기타 법규에 지정된 간막이벽 또는 간격 등을 관이 관통하는 부분에 대하여는 필요한 내화성능을 갖는 불연재료에 의하여 시공한다.
2) 내화구조의 건축물에 있어서 불연공법이 요구되는 곳에는 불연재 등 내화성이 있는 보온재, 외장재 및 보조재를 사용하여 시공하여야 한다.
3) 보온재의 이음부분은 틈새가 없도록 시공하고 관 축방향의 이음선이 동일선상에 있지 않도록 한다.
4) 정형용원지의 겹쳐 감는 폭은 20mm이상으로 한다.
5) 외장용 테잎류의 겹쳐 감는 폭은 15mm이상으로 하고 수직관일 때에는 아래에서 위쪽으로 감아 올라간다.
6) 옥내노출배관의 바닥 관통부는 피복재 보호를 위하여 바닥에서 150mm높이까지 아연도 철판 등으로 마감한다.
7) 피복을 필요로 하는 기기의 문짝, 점검구 등은 개폐의 지장이 없고 보온효과가 감소되지 않도록 시공한다.
8) 밸브 및 플랜지의 시공은 관의 보온시공에 따르고, 기계실 마감은 알루미늄 쉬트로 시공한다.
4.3 보온두께
1) 보온두께는 보온재만의 두께를 말하며 외장재, 보조재 등의 두께는 포함하지 않는다.
2) 보온두께 및 재질은 다음 표에 따른다. 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125이상 옥내 급수배관 고무발포 보온재 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 급탕,환탕배관 고무발포 보온재 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 매립배관 고무발포 보온재 9 9 9 9 9 주) 1. 우수관은 옥상부분 횡주관에 적용
2. 지하노출 오․배수관은 동파위험이 있는 부분에 적용
4장. 가스설비공사 가. 일반사항
1) 본 시방서의 내용중 기기의 성능향상을 위하여 기재된 내용보다 동등이상의 사양으로 제작되는
것은 본 시방에 적합한 것으로 한다.
2) 도면 및 특기시방서에 의하여 기기 및 재료의 규격이 명시되지 않았을 때의 규격은 기타 제반설
비와의 균형을 고려하여 감독원(감리)의 승인을 받아 시공한다.
3) 기기 및 재료의 규격도 특기하지 않는한 한국공업규격 형식승인기준 또는 고압가스 안전관리법
규가 정하는 검사기준에 따른다.
4) 도시가스사업법 및 고압가스 안전 관리법등 관련법규에 의해 설치 및 시공되어야 하며 한국가스
안전공사의 기술검토 및 승인을 받아 시설되어야 한다.
나. 배관공사
1) 매설배관에 있어서 동결심도 이하에 매설을 하며 방식처리를 하여야 한다.
2) 건물 외벽으로 입상할 때에는 반드시 볼밸브를 바닥에서 1.5M 이내에 설치하여야 한다.
3) 옥내배관은 반드시 노출배관으로 한다.
4) 밸브는 안전상 지장이 없는 장소에 기구의 종류 및 조작을 고려하여 설치하여야 한다.
다. 배관재료 및 부속
1) 매몰배관 : 폴리에틸렌 피복 강관 및 가스용 PE PIPE
2) 노출배관 : 가스용 금속플렉시블호스 3) 시공방법 : 용접배관 원칙 4) 밸 브 류 : 가스용 볼밸브 라. 가스계량기
1) 가스 계량법에 의한 검정합격품으로 소비처의 순간 가스 유량의 1.2배 이상의 능력을 갖춘 것으
로 당해 검진이 유효한 기간내의 것으로 한다.
2) 계폐기 및 콘센트등 전기관계 공작물로서 60cm이상 떨어진 장소에 설치한다.
마. 도장공사 1) 노출배관은 페인트 도장을 하여야 한다.
2) 도장은 황색으로 하여야 하며 옥외노출의 경우 지정색으로 한다.
3) 가스관에는 도시가스 최고사용압력 및 흐름의 방향을 나타내는 스티카를 부착하여야 한다.
4) 방청도장은 마른 걸레로 깨끗이 닦은 후 염화고무계의 페인트로 2회 이상 색채도장하여야 한다.
바. 가스 감지기
정압실, 기계실, 주방 등 가스 사용처에는 관련규정에 적합한 감지 및 경보회로를 구성하여야 하
며, 중앙감시실뿐 아니라 지하층 감시실에서도 경보를 수신할 수 있어야 한다.
사. 시공
1) 도시가스 배관시설중 매몰 배관은 폴리에칠렌 피복강관 및 폴리에틸렌관을 사용하고 옥내 노출
배관은 배관용 탄소 백강관을 사용하며 용접배관을 원칙으로 한다.
2) 가스배관의 관이음쇠 재질은 배관의 재질과 부합되도록 하고 나사이음시는 씰을 충분히 감아
기밀을 유지한다.
3) 지하매설 배관의 이음부는 절연 접합하고 전기방식으로 시공하며 전기방식 및 밸브용 맨홀 덮게
는 도시가스용(주철제)을 설치한다.
4) 배관 완료후 관로내부를 청결히 한후 규정 압력 시험을 실시한다.
5) 배관의 지지는 처짐 및 변형이 없도록 견고히 시공한다.
6) 도시가스 수신반 및 경보기는 감시실 바닥에서 1.5m 이내에 설치하고 도시가스용 감지기에 의한
경보, 누설, 차단변의 동작이 확실하여야 한다.
7) 가스배관에는 최고 사용압력 및 흐름방향을 나타내는 스티카를 부착하며 기타 필요부분에는 가
스설비 관련 표지를 설치한다.
8) 가스설비 시설은 고압가스 안전관리법 및 기타 관련 규정에 준하여 시공하고 도시가스 공급규정
에 의한 관련사항은 가스공급자와 협의 시행하며 가스관련 허가 및 검사 사항은 시공자가 처리
하고 대외검사 필증은 준공일전에 제출한다.
아. 시험 및 검사
시험 및 검사는 한국가스안전공사에서 시행하는 검사를 받고 이에 합격하여야 한다. 용접부위는
외관검사와 방사선 검사를 실시하고 한국가스 안전공사의 검사기준에 적합하여야 한다.
5장. 연도설치공사(STS이중관) 가. 일반사항
BOILER 및 발전기연도 (Horizontal Breeching Line), 연돌(Vertical Stack Line), 자주식 (Free
standing) 연돌 설치공사. 나. 재 료 구 분 ø 900 이하 ø 1000 - ø 1500 ø 1600 이상 재 질 두 께 내부 0.8 T 1.2 T 1.5 T SUS 304 외부 0.8 T 0.8 T 1.2 T ALUMINIUM STEEL 0.6 T 0.8 T 1.2 T SUS 304
＊ 비 고 : 1) 두께 및 재질 협의조정가능
2) TRIPLE TYPE 경우 MIDDLE PIPE 두께가 0.6㎜의 SUS 304, 또는 ALUMINIZED STEEL
3) 옥외 노출시 내.외부 SUS 304사용 다. 조립시공 1) AS-PIPE 시스템
각종 보일러 및 발전기에 사용되는 수직연돌과 수평연도 전체시스템이 25m/m의 공기 단열층을
가진 경량의 조립식 스텐레스연돌 및 연도 시스템이다.
2) 조립
PIECE 길이는 477㎜와 977㎜ 두가지로 되어 있으며, 조립시공은 두 PIECE를 서로 맞 대어 놓고
VEE BAND 내부에 화성이 지정하는 내열 실란트를 충분히 바른후 INNER PIPE에 볼트로 조여서
체결한다.
그 위에 OUTER CHANNEL BAND를 씌워서 볼트로 조인다. 이와같은 BAND 마감 작업은 연도
내부의 연소GAS가 외부로 누출되는 것을 막을뿐 아니라, 우수한 단열효과 외관을 미려하게 한다.
라. 시 공 1) 연돌(VERTICAL)
연돌의 고정은 WALL SUPPORT ASSEMBLY (WA:외벽노출시공)나 PLATE SUPPORT
ASSEMBLY(PA)를 체결한후 ANCHOR BOLT로 콘크리트 WALL이나 SLAB에 완전히 고정하며 반드
시 AIR INSULATION PIPE(IV)를 WA나 PA 시공시 이용하여 공기단열층의 공기가 외부로 방출되
는 것을 방지해야 한다.
이때 WA(PA)하부에는 반드시 EXPANSION을 해결하는 SLIP SECTION(SS)를 시공하며,
ANGLERING(FR)을 사용하여 휨과 흔들림을 잡아준다.
2) 연도(HORIZONTAL)
BOILER OUTLET의 CONNECTION은 CLAMP FLANGE(CF)와 FLANGE ADAPTER(FA)로 고정하여
야 하고 연도의 HANGING은 PA와 FR로 천정부위에 매달게 된다.
3) 연돌과 연도의 연결
(1) 연돌(VERTICAL LINE)과 연도(HORIZENTAL LINE)의 연결은 90°MANIFOLD TEE(MT)로 체결하
고 TEE 하부에는 응축수 배출을 위한 DRAIN TEE CAP을 반드시 설치하여야 한다.(배수구까
지 DRAIN PIPE 연결은 현장 설비배관공사 업체에서 시공하여야 한다.)
만약 응축수 VENT를 접속코져 할 때는 MANIFOLD TEE 하부에 설치한다.
(2) 연돌 최상부에는 STORM COLLAR(SC)와 VENTILATED THIMBLE(VT)을 시공하여 PIT 내부로 빗
물이 유입되지 않도록 하여야 하며, PIT 내부가 환기 되도록 유념하여야 한다.
(3) 연돌시공후 각층간 방화구획마감은 설비공사에 포함한다.
마. 각 부품 사양 1) BOILER STACK
(1) PLATE SUPPORT ASSEMBLY(A-PA)
재질은 STEEL로 되어 있고 그 구성은 찬넬 (ㄷ형강)과 원형철판 RING으로 되어있
으며, 연돌은 SLAB OR WALL에 고정하기 위한 것으로 수직연돌의 하중을 지지해
주는고정지지대 이다.
(단, 현장여건에 따라서 PA의 설치위치가 당초 도면상의 설치 위치와 다르게 설치 될 수도 있다.)
(2) AIR INSULATION PIPE(A-IV)
수직연돌의 PLATE SUPPORT ASSEMBLY(PA) 또는 WALL SUPPORT ASSEMBLY
(WA)부분에 설치하며 공기단열층의 더워진 공기가 외부로 누출되는 것을 방지함과
아울러 연돌의 무게를 PA 또는 WA에 전달하여 준다.
(3) SLIP SECTION(A-SS)
배기가스온도에 의해 수직연돌이 선팽창하므로 이때 발생하는 EXPANISION을 해
결하는 부품으로 수직연돌의 경우는 고정지지대 PA와 PA사이에 1개소씩 설치해
야 하며 가능한 PA 하부에 설치하도록 한다. 제품구조는 직관에 SLIP하여 끼워
넣을 수 있는 구조이며, 외부관은 SS-COVER로 체결한다. AS-PIPE SYSTEM은
기성품이므로 조립 과정중에 기성품으로 조립이 어려운 경우 SLIP
SECTION(A-SS)은 길이조정용 연결부속으로 사용 된다.(단, 현장여건에 따라서
SLIP SECTION의 설치위치가 당초 도면상의 설치위치와 다르게 설치될 수도 있
다.)
(4) FLASHING과 STORM COLLAR(A-SC)
연돌의 최상부에 설치되며 ROOF SLAB 관통 부분의 빗물의 유입을 막기 위하여
연돌 외부에 FLASHING을 하고 STORM COLLRA를 씌운다.
(5) CHECK HOLE(A-CH, 검사구)
연돌의 배출가스(SO2, 분진등) 측정을 위한 채취 HOLE(100m/m)로서 그 위치 규
정은 연돌 최하부 직경의 약 8배 이상인 위치에 설치하고 최상단 직경의 약 2배
이하 위치에 설치되며 HOLE은 개폐를 할 수 있는 구조로 한다.
(단, 연료가 LNG, LPG, 경유등 청정연료가 사용되는 경우는 배기가스의 농도가
균일하다고 인정되는 임의의 한곳에 CH를 설치하며, 설치위치는 협의하여 결정하
고, 당초 도면상의 위치와 다르게 설치될수도 있다.)
(6) STACK CAP(A-SK)
빗물의 유입을 부분적으로 방지하여 STACK의 최상단부에 설치된다.
장착은 VEE-BAND를 사용하여 AS-PIPE SYSTEM의 최상단부분에 설치하며 역풍
방지, 우수차단 및 통풍에 도움을 준다. (7) DRAIN TEE CAP(A-DC)
MANIFOLD TEE 최하단부에 설치하며 BOILER 가동시 연돌내부에 생성된 내부의
분진을 유입된 빗물로 씻어 DRAIN TEE CAP을 통해 항상 배출될 수 있는
AS-SYSTEM 특유의 청소구이다.(TEE CAP하부에 50(or 25) DRAIN NIPPLE이 부
착되어 있으므로 설비 공사시 기계실 트랜치에 연결 한다.)
2) BOILER BREECHING 3) CLAMP FLANGE(A-CF)
BOILER-OUTLET와 연도를 연결하는 부품으로 두부분으로 분할되어 있으며 BOLT와 BOLT와
NUT 및 WASHER로 조이고 그 사이 ASBESTOS GASKET를 사용하여 내부가스가 누출되는것을
방지한다.
4) FLANGE ADAPTER(A-FA)
BOILER-OUTLET가 사각이거나 원형인 경우 AS-PIPE와 관경이 일치하도록 조정 연결 해주는
부속으로 사용된다.
5) FLATE SUPPORT ASS'Y(A-PA)
수평연도 설치시 연도의 자중을 받쳐주고 배기가스 흐름이 곡관부를 지날때의 연도 LINE의 변형
을 방지하기 위해 곡관부에 PA를 설치하여 천정에 완전 고정시킨다. 그 구성은 앵글(ㄱ형강)과 원
형 앵글 RING으로 구성된다.
6) ELBOW(A-EL)
AS-PIPE SYSTEM의 방향전환에 사용하며, 필요에 따라 15°, 30°, 45°ELBOW가 사용 된다.
7) LATERAL TEE(A-LT OR A-JT)
AS-PIPE LINE의 2가지관이 합쳐질 때 혹은 DRAIN TEE CAP(A-DC)설치시 사용한다.
바. 기밀 TEST 방법
연도 시공 후 배기가스의 누설여부를 파악하기 위하여 보일러 가동시의 조건과 유사하게 연도의
최상부는 OPEN된 가운데 연막탄을 터트리고 각 층의 연도 조립 부분에서 가스의 누설여부를 파
악한다.