[R26BK01817132] (긴급)2026년 고품질쌀유통활성화사업 가공시설현대화 및 벼 건조저장시설 기계설비공사 입찰공고

===== (입찰공고문)2026년 고품질쌀유통활성화사업 벼 건조저장시설, 가공시설 현대화사업 기계설비공사.hwp =====
원주시농협쌀조합공동사업법인 공고 제2026 – 19호

(긴급) 공사 입찰공고 1. 입찰에 부치는 사항

가. 사 업 명 : 2026년 고품질쌀유통활성화사업 벼 건조저장시설, 가공시설 현대화 기계설비공사

나. 공사현장 : 강원도 원주시 문막읍 후용리 1161-1

다. 공사기간 : 계약일로부터 9개월 이내(계약체결 시 별도 협의)

라. 공사내용 1) 벼 건조저장시설 가)원료투입시설 : 50톤/시간 x 2라인

나)건조시설 : 순환식건조기 33톤/배치 x 10기

다)저장시설 : 평사일로 x 12기 (초저온사일로 3기 포함)

라)집진시설 : 저압식 백필터 x 12set

마)기계제어시설 : 중앙제어반, 사일로제어반 및 동력, 제어시설

바)부대시설 : 에어 및 연료공급시설 2) 가공시설 현대화 가)원료투입시설 나)현미가공시설 : 6톤/시간 x 1라인 다)백미가공시설 : 5톤/시간 x 1라인 라)완전미 선별시설

마)제품포장시설 : 일반미 12톤/시간 x 2라인 + 현미 12톤/시간 x 1라인

바)집진시설 : 저압식 백필터 x 9set (왕겨&미강처리시설 포함)

사)부산물처리시설 및 청소시스템(진공라인) 아)공기압축시설

자)자동수율 및 재고관리 시스템 & 감시제어시스템(HMI)

3) 주요기계 명세 ITEM NO

품
명

용 량 수량 설치 시운전 비고 A104,A108, B104,B108 풍력선별기 50톤/시간 4 도급자 납품자 A105,A109, B105,B109 조선기 50톤/시간 4 도급자 납품자 A114,B113 호퍼스케일 50톤/시간 2 도급자 납품자 입고관리시스템 포함 201-6~10 순환식건조기 33톤/배치 5 도급자 납품자 425 연료탱크 980L 5 도급자 도급자 102 연류계 30톤/시간 1 도급자 납품자 건벼용,수분측정기포함 202,251 연류계 10톤/시간 2 도급자 납품자 건벼,현미용 309,349,A409, B410,C404, C413,D406 연류계 10톤/시간 7 도급자 납품자 백미,완전미,포장부 라인용 205 미니조선기 7톤/시간 1 도급자 납품자 329 로타리시후더 5톤/시간 1 도급자 납품자 C408,C410 진동체(완전미)선별기 5톤/시간 2 도급자 납품자 A412,B413, D409 진동체 선별기 12톤/시간 3 도급자 납품자 318 백미석발기 5톤/시간 1 도급자 납품자 A414,B415 비철금속선별기 12톤/시간 2 도급자 납품자 334 건벼계량기 1톤/배치 1 도급자 납품자 연류계형(G.I) D417,504 톤백계량기 1톤/배치 2 도급자 납품자 현미,백미용 (STS) 509 반자동계량기 1~40kg 1 도급자 납품자 2연식 529 비닐접착기 1 도급자 납품자 530 미싱기 1 도급자 납품자 ITEM NO

품
명

용 량 수량 설치 시운전 비고 801~810 부산물처리시스템 1식 도급자 납품자 압송식 828 청소시스템 1식 도급자 납품자 ◈ 감시제어시스템(MMI) 1식 도급자 납품자 ◈ 자동수율 및 재고관리시슨템 1식 도급자 납품자 ◈ IOT사물인터넷 21 도급자 납품자 ◈ 가공부 이송기계류 1식 도급자 납품자 완전배출 승강기, 컨베이어 ◈ 가공부 저장탱크류 1식 도급자 납품자 424 에어콤프레셔 55kW 1 도급자 납품자 스크류방식 424 에어콤프레셔 37kW 2 도급자 납품자 스크류방식 A401,A404, B401,B404 저압식 백필터 (하부집진형) 340㎥/min 4 도급자 납품자 링브로워 조선기 집진 A413 저압식 백필터 210㎥/min 1 도급자 납품자 링브로워 건조기 상부 집진 417,420 저압식 백필터 450㎥/min 2 도급자 납품자 링브로워 건조기실 집진 621 사이클론 180㎥/min 1 도급자 납품자 왕겨풍구 집진 704 저압식 백필터 120㎥/min 1 도급자 납품자 링브로워 습식연미기 2대 집진 710 저압식 백필터 240㎥/min 1 도급자 납품자 링브로워제품포장부 집진 저압식 백필터 12 도급자 도급자 기존RPC 이설 1) 납품에 필요한 모든 자재 및 설비 포함

2) 세부사항은 도면 및 시방서 발주기관 방문 확인

마. 기술검토금액:￦10,437,790,000원(VAT포함)

바. 수요기관 : 원주시농협쌀조합공동사업법인 2. 입찰 및 계약방법

가. 총액입찰,제한경쟁입찰,적격심사제,전자입찰, 청렴계약제 시행대상입니다.

3. 입찰등록일시 및 장소 가. 입찰일정 및 계획 구분 현장설명 입찰 개시일시 입찰참가 마감일시 입찰 마감일시 개찰일시 일시 생략 2026.11.9. (월)13:00 2026.11.16. (월)17:00 2026.11.16. (월)17:00 2026.11.17. (화)11:00 장소 나라장터 원주시농협쌀조합공동사업법인 나라장터 입찰집행관PC 주소 강원 원주시 문막읍 귀문로 1356-31 나.공고장소

1) www.g2b.go.kr(조달청 나라장터)

2) 원주시농협쌀조합공동사업법인 홈페이지 3) 농협 아리오피스 다. 제출서류 1) 입찰참가신청서

2) 사용인감계, 법인인감증명서, 법인등기부등본, 사업자등록증

3) 당해 제조 및 설치에 필요한 납품업 등록(면허)

4) 경영상태 확인서(부채 및 유동비율 표기, 관련협회 발급원본)

5) 신용평가등급확인서

6) 사용인감(대리인 등록 시 위임장, 재직증명서)

7) 국세, 지방세 완납증명서(입찰공고일 이후 발행본)

8) 입찰참가자격 확인에 필요한 실적증명서(해당기관 발행본)

9) 공장등록증명서 10) 중(소)기업등록확인서

11) 사본 제출 시 원본과 상이 없음 표시 후 날인

4. 제출방법 : 가. 의 입찰참가 마감일시까지 서류 직접제출(휴일 접수 불가)

5. 입찰참가자격

가. 농협경제지주 양곡부에서 정한 “RPC기계납품 입찰참가 자격기준에 부합하는

업체” 로서 기계가스설비납품업 면허, 대기환경보존법 제28조 와 환경기술 및 환경업

지원법 제15조에 따른 대기환경전문납품업 면허를 소지한 업체이며, 전기납품업 면허

를 소지하고, 최근3년 이내에 농협RPC에 단일건 20억원이상, 합계 50억원이상의 납품실적이 있는 업체.

나. RPC시설에 필요한 물품의 자체 생산 및 제조공장을 보유하고 있는 업체.

다. 입찰공고일 현재 부도(당좌거래정지 포함), 화의, 워크아웃, 법정관리 중에 있는

업체와 농협, 정부, 지방자치단체, 공공기관으로부터 부정당 업자로 제재중인

업체는 입찰에 참가할 수 없음.

라. 본 입찰은 조달청사이트(http://www.g2b.go.kr)를 이용하여 전자입찰로 진행 되며『지문인식 신원확인 입찰』이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자 또는 입찰대리인은 국가종합전자조달시스템전자입찰특별유의서 제7조 제1항 제5호에 따라 미리 지문정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 가능함.

마. 전자입찰 미 등록업체는 지정공인 인증기관의 인증서를 받은 후 조달청

전자입찰홈페이지(http://www.g2b.go.kr)의 전자입찰시스템의 이용약관

(입찰자용)에 동의하여 입찰자 등록을 하여야 합니다.

6. 입찰참가 신청 및 입찰 보증금

가. 입찰에 참가하고자 하는 업체는 입찰금액의 100분의 5 이상 금액의 보증보험

증권을 입찰참가 등록 마감시 까지 납부하여야 한다.

나. 입찰보증금 귀속에 대하여는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한

법률시행령 제38조 및 농협 계약사무처리준칙 제55조에 의합니다.

7. 입찰의 무효 : 납품 입찰유의서 및 농협계약규정에 따릅니다.

8. 낙찰자 결정

가. 예정가격 이하로서 최저가 입찰자부터 순서대로 행안부에서 지정한

지방자치단체 시설납품 적격심사 세부기준 규정에 따라 적격심사하여 종합평점

이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정 합니다.

나. 동일한 가격으로 입찰한 최저가 입찰자가 2인 이상인 경우에는 적격통과점수

이상을 받은 자 중에서 최고점수를 받은 자를 낙찰자로 결정하고, 종합평점도

동일한 경우에는 추첨을 통하여 낙찰자를 결정합니다.

다. 선순위 낙찰자가 계약체결 이전에 부적격자(적격통과점수에 미달하는 자)로

판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우와 부도 등 불가피한 사유로 해당계약을

이행할 수 없어 적격심사대상에서 제외한 경우에는 차 순위 자부터 순서대로 적격

심사를 하여 낙찰자를 결정합니다. 9. 적격심사기준 및 입찰에 관한 서류 열람

가. 적격심사기준은 행정안전부 예규를 적용하며, 입찰에 관한 서류 열람은 입찰

공고일로부터 전자입찰 마감일시까지 열람하시기 바랍니다.

나. 입찰참가자는 물품계약일반조건,특수조건,입찰유의서,국가종합전자조달시스템

입찰특별유의서,시방서,설계서,청렴계약입찰특별유의서,청렴계약특수조건,

적격심사기준 등 입찰에 필요한 모든 사항을 숙지하고 입찰에 응해야하며,

이를 숙지하지 못하여 발생한 불이익은 입찰참가자에게 있습니다.

다. 입찰 공고일로부터 입찰마감일까지 원주시농협쌀조합공동사업법인에서 열람

할 수 있습니다. 라. 설계서 열람 및 문의

• 원주시농협쌀조합공동사업법인 (TEL 033-748-9186)

• 대주종합기술단 (TEL 02-534-0571)

10. 낙찰자 통보 및 계약체결

계약이행능력(적격심사)심사 후 낙찰업체에게만 통보합니다.

11. 보험료 사후정산

가. 입찰참가자는 입찰금액 산정 시(공사입찰유의서 제10조의 공사비내역서 포함)

산업안전보건관리비는 예정가격 작성 시 계상된 금액을 조정없이 반영하고

사후정산 합니다. 1) 벼 건조저장시설

구
분

국민건강보험료 노인장기요양보험료 국민연금보험료 산업안전보건관리비 설계내역서 금액 63,748,667원 8,376,575원 84,229,811원 131,863,067원 2) 가공시설 현대화

구
분

국민건강보험료 노인장기요양보험료 국민연금보험료 산업안전보건관리비 설계내역서 금액 42,230,365원 5,549,069원 55,798,118원 63,408,659원 12. 기 타

가. 입찰참가신청 및 계약이행능력을 심사하는 과정에서 산출되는 모든 자료는 법인에 귀속되며 낙찰업체는 본 사업을 이행함에 있어 발생하는 저작권 및 사용권, 특허, 등의 문제발생에 대하여 일체의 책임을 지며, 제출된 서류 중 허위사실이 발견되면 입찰제한 및 계약을 해지합니다.

나. 본 입찰은 설계도서에 의한 총액입찰로써 설계서를 직접 검토,산출하여 입찰서

만(내역서 미첨부) 총액으로 제출하는 입찰이므로 입찰금액 산출에 대한 책임은

입찰자에게 있습니다.

다. 전자입찰을 실시하며 직접입찰, 우편입찰 등은 실시하지 아니합니다.

라. 입찰결과의 내용은 공개하지 않습니다.

마. 입찰에 참가하고자 하는 자는 청렴계약 입찰특별유의서 제2조1항에 의거

청렴이행각서를 제출한 것으로 간주합니다.

바. 본 공고문의 전문 및 붙임 등은 나라장터 홈페이지(www.g2b.go.kr)에서 직접

확인하여야 하며 다른 경로를 통하여 전송받거나 열람한 내용이 본 공고와

상이한 경우 당 법인은 이에 책임을 지지 않습니다.

사. 본 공고서 해석에 있어 분쟁의 소지가 있을 시 발주처의 해석이 우선 합니다.

아. 기타 입찰에 관한사항은 문의하시기 바랍니다.

2026년 11월 9일 원주시농협쌀조합공동사업법인

===== (입찰공고문)2026년 고품질쌀유통활성화사업 벼 건조저장시설, 가공시설 현대화사업 기계설비공사.pdf =====
원주시농협쌀조합공동사업법인 공고 제2026 – 19호
(긴급) 공사 입찰공고
1. 입찰에 부치는 사항
가. 사 업 명 : 2026년 고품질쌀유통활성화사업 벼 건조저장시설, 가공시설 현대화 기계설비공사
나. 공사현장 : 강원도 원주시 문막읍 후용리 1161-1
다. 공사기간 : 계약일로부터 9개월 이내(계약체결 시 별도 협의)
라. 공사내용
1) 벼 건조저장시설
가)원료투입시설 : 50톤/시간 x 2라인
나)건조시설 : 순환식건조기 33톤/배치 x 10기
다)저장시설 : 평사일로 x 12기 (초저온사일로 3기 포함)
라)집진시설 : 저압식 백필터 x 12set
마)기계제어시설 : 중앙제어반, 사일로제어반 및 동력, 제어시설
바)부대시설 : 에어 및 연료공급시설
2) 가공시설 현대화
가)원료투입시설
나)현미가공시설 : 6톤/시간 x 1라인
다)백미가공시설 : 5톤/시간 x 1라인
라)완전미 선별시설
마)제품포장시설 : 일반미 12톤/시간 x 2라인 + 현미 12톤/시간 x 1라인
바)집진시설 : 저압식 백필터 x 9set (왕겨&미강처리시설 포함)
사)부산물처리시설 및 청소시스템(진공라인)
아)공기압축시설
자)자동수율 및 재고관리 시스템 & 감시제어시스템(HMI)

3) 주요기계 명세
ITEM NO 품 명 용 량 수량 설치 시운전 비고
A104,A108,
풍력선별기 50톤/시간 4 도급자 납품자
B104,B108
A105,A109,
조선기 50톤/시간 4 도급자 납품자
B105,B109
입고관리시스템
A114,B113 호퍼스케일 50톤/시간 2 도급자 납품자
포함
201-6~10 순환식건조기 33톤/배치 5 도급자 납품자
425 연료탱크 980L 5 도급자 도급자
건벼용,수분측정기
102 연류계 30톤/시간 1 도급자 납품자
포함
202,251 연류계 10톤/시간 2 도급자 납품자 건벼,현미용
309,349,A40
9, 백미,완전미, 포장
연류계 10톤/시간 7 도급자 납품자
B410,C404, 부 라인용
C413,D406
205 미니조선기 7톤/시간 1 도급자 납품자
329 로타리시후더 5톤/시간 1 도급자 납품자
진동체(완전미)
C408,C410 5톤/시간 2 도급자 납품자
선별기
A412,B413,
진동체 선별기 12톤/시간 3 도급자 납품자
D409
318 백미석발기 5톤/시간 1 도급자 납품자
비철금속선별
A414,B415 12톤/시간 2 도급자 납품자
기
334 건벼계량기 1톤/배치 1 도급자 납품자 연류계형(G.I)
현미,백미용
D417,504 톤백계량기 1톤/배치 2 도급자 납품자
(STS)
509 반자동계량기 1~40kg 1 도급자 납품자 2연식
529 비닐접착기 1 도급자 납품자
530 미싱기 1 도급자 납품자

ITEM NO 품 명 용 량 수량 설치 시운전 비고
부산물처리시
801~810 1식 도급자 납품자 압송식
스템
828 청소시스템 1식 도급자 납품자
감시제어시스
◈ 1식 도급자 납품자
템(MMI)
자동수율 및
◈ 재고관리시슨 1식 도급자 납품자
템
IOT사물인터
◈ 21 도급자 납품자
넷
완전배출
가공부
◈ 1식 도급자 납품자 승강기,
이송기계류
컨베이어
가공부
◈ 1식 도급자 납품자
저장탱크류
424 에어콤프레셔 55kW 1 도급자 납품자 스크류방식
424 에어콤프레셔 37kW 2 도급자 납품자 스크류방식
A401,A404, 저압식 백필터 340㎥/mi 링브로워
4 도급자 납품자
B401,B404 (하부집진형) n 조선기 집진
링브로워
210㎥/mi
A413 저압식 백필터 1 도급자 납품자 건조기 상부
n
집진
링브로워
450㎥/mi
417,420 저압식 백필터 2 도급자 납품자 건조기실
n
집진
180㎥/mi 왕겨풍구
621 사이클론 1 도급자 납품자
n 집진
링브로워
120㎥/mi
704 저압식 백필터 1 도급자 납품자 습식연미기
n
2대 집진
링브로워제품
240㎥/mi
710 저압식 백필터 1 도급자 납품자 포장부
n
집진
기존RPC
저압식 백필터 12 도급자 도급자
이설
1) 납품에 필요한 모든 자재 및 설비 포함
2) 세부사항은 도면 및 시방서 발주기관 방문 확인
마. 기술검토금액:￦ 10,437,790,000원(VAT포함)
바. 수요기관 : 원주시농협쌀조합공동사업법인
2. 입찰 및 계약방법
가. 총액입찰,제한경쟁입찰,적격심사제,전자입찰, 청렴계약제 시행대상입니다.

3. 입찰등록일시 및 장소
가. 입찰일정 및 계획
입찰 입찰참가 입찰
구분 현장설명 개찰일시
개시일시 마감일시 마감일시
2026.11.9. 2026.11.16. 2026.11.16. 2026.11.17.
일시
(월)13:00 (월)17:00 (월)17:00 (화)11:00
생략
원주시농협쌀조합
장소 나라장터 나라장터 입찰집행관PC
공동사업법인
주소 강원 원주시 문막읍 귀문로 1356-31
나.공고장소
1) www.g2b.go.kr(조달 청 나라 장터)
2) 원주시농협쌀조합공동사업법인 홈페이지
3) 농협 아리오피스
다. 제출서류
1) 입찰참가신청서
2) 사용인감계, 법인인감증명서, 법인등기부등본, 사업자등록증
3) 당해 제조 및 설치에 필요한 납품업 등록(면허)
4) 경영상태 확인서(부채 및 유동비율 표기, 관련협회 발급원본)
5) 신용평가등급확인서
6) 사용인감(대리인 등록 시 위임장, 재직증명서)
7) 국세, 지방세 완납증명서(입찰공고일 이후 발행본)
8) 입찰참가자격 확인에 필요한 실적증명서(해당기관 발행본)
9) 공장등록증명서
10) 중(소)기업등록확인서
11) 사본 제출 시 원본과 상이 없음 표시 후 날인
4. 제출방법 : 가. 의 입찰참가 마감일시까지 서류 직접제출(휴일 접수 불가)
5. 입찰참가자격
가. 농협경제지주 양곡부에서 정한 “RPC기계납품 입찰참가 자격기준에 부합하는
업체” 로서 기계가스설비납품업 면허, 대기환경보존법 제28조 와 환경기술 및 환경업
지원법 제15조에 따른 대기환경전문납품업 면허를 소지한 업체이며, 전기납품업 면허
를 소지하고, 최근3년 이내에 농협RPC에 단일건 20억원이상, 합계 50억원이상의 납품
실적이 있는 업체.

나. RPC시설에 필요한 물품의 자체 생산 및 제조공장을 보유하고 있는 업체.
다. 입찰공고일 현재 부도(당좌거래정지 포함), 화의, 워크아웃, 법정관리 중에 있는
업체와 농협, 정부, 지방자치단체, 공공기관으로부터 부정당 업자로 제재중인
업체는 입찰에 참가할 수 없음.
라. 본 입찰은 조달청사이트(http://www.g2b.go.kr)를 이용하여 전자입찰로 진행
되며『지문인식 신원확인 입찰』이 적용되므로 개인인증서를 보유한 대표자 또는
입찰대리인은 국가종합전자조달시스템전자입찰특별유의서 제7조 제1항 제5호에
따라 미리 지문정보를 등록하여야 전자입찰서 제출이 가능함.
마. 전자입찰 미 등록업체는 지정공인 인증기관의 인증서를 받은 후 조달청
전자입찰홈페이지(http://www.g2b.go.kr)의 전자입찰시스템의 이용약관
(입찰자용)에 동의하여 입찰자 등록을 하여야 합니다.
6. 입찰참가 신청 및 입찰 보증금
가. 입찰에 참가하고자 하는 업체는 입찰금액의 100분의 5 이상 금액의 보증보험
증권을 입찰참가 등록 마감시 까지 납부하여야 한다.
나. 입찰보증금 귀속에 대하여는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한
법률시행령 제38조 및 농협 계약사무처리준칙 제55조에 의합니다.
7. 입찰의 무효 : 납품 입찰유의서 및 농협계약규정에 따릅니다.
8. 낙찰자 결정
가. 예정가격 이하로서 최저가 입찰자부터 순서대로 행안부에서 지정한
지방자치단체 시설납품 적격심사 세부기준 규정에 따라 적격심사하여 종합평점
이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정 합니다.
나. 동일한 가격으로 입찰한 최저가 입찰자가 2인 이상인 경우에는 적격통과점수
이상을 받은 자 중에서 최고점수를 받은 자를 낙찰자로 결정하고, 종합평점도
동일한 경우에는 추첨을 통하여 낙찰자를 결정합니다.
다. 선순위 낙찰자가 계약체결 이전에 부적격자(적격통과점수에 미달하는 자)로
판명되어 낙찰자 결정이 취소된 경우와 부도 등 불가피한 사유로 해당계약을
이행할 수 없어 적격심사대상에서 제외한 경우에는 차 순위 자부터 순서대로 적격
심사를 하여 낙찰자를 결정합니다.
9. 적격심사기준 및 입찰에 관한 서류 열람
가. 적격심사기준은 행정안전부 예규를 적용하며, 입찰에 관한 서류 열람은 입찰

공고일로부터 전자입찰 마감일시까지 열람하시기 바랍니다.
나. 입찰참가자는 물품계약일반조건,특수조건,입찰유의서,국가종합전자조달시스템
입찰특별유의서,시방서,설계서,청렴계약입찰특별유의서,청렴계약특수조건,
적격심사기준 등 입찰에 필요한 모든 사항을 숙지하고 입찰에 응해야하며,
이를 숙지하지 못하여 발생한 불이익은 입찰참가자에게 있습니다.
다. 입찰 공고일로부터 입찰마감일까지 원주시농협쌀조합공동사업법인에서 열람
할 수 있습니다.
라. 설계서 열람 및 문의

• 원주시농협쌀조합공동사업법인 (TEL 033-748-9186)
• 대주종합기술단 (TEL 02-534-0571)

10. 낙찰자 통보 및 계약체결
계약이행능력(적격심사)심사 후 낙찰업체에게만 통보합니다.
11. 보험료 사후정산
가. 입찰참가자는 입찰금액 산정 시(공사입찰유의서 제10조의 공사비내역서 포함)
산업안전보건관리비는 예정가격 작성 시 계상된 금액을 조정없이 반영하고
사후정산 합니다.
1) 벼 건조저장시설
구 분 국민건강보험료 노인장기요양보험료 국민연금보험료 산업안전보건관리비
설계내역서
63,748,667원 8,376,575원 84,229,811원 131,863,067원
금액
2) 가공시설 현대화
구 분 국민건강보험료 노인장기요양보험료 국민연금보험료 산업안전보건관리비
설계내역서
42,230,365원 5,549,069원 55,798,118원 63,408,659원
금액
12. 기 타
가. 입찰참가신청 및 계약이행능력을 심사하는 과정에서 산출되는 모든 자료는 법
인에 귀속되며 낙찰업체는 본 사업을 이행함에 있어 발생하는 저작권 및 사용권,
특허, 등의 문제발생에 대하여 일체의 책임을 지며, 제출된 서류 중 허위사실이
발견되면 입찰제한 및 계약을 해지합니다.

나. 본 입찰은 설계도서에 의한 총액입찰로써 설계서를 직접 검토,산출하여 입찰서
만(내역서 미첨부) 총액으로 제출하는 입찰이므로 입찰금액 산출에 대한 책임은
입찰자에게 있습니다.
다. 전자입찰을 실시하며 직접입찰, 우편입찰 등은 실시하지 아니합니다.
라. 입찰결과의 내용은 공개하지 않습니다.
마. 입찰에 참가하고자 하는 자는 청렴계약 입찰특별유의서 제2조1항에 의거
청렴이행각서를 제출한 것으로 간주합니다.
바. 본 공고문의 전문 및 붙임 등은 나라장터 홈페이지(www.g2b.go.kr)에서 직접
확인하여야 하며 다른 경로를 통하여 전송받거나 열람한 내용이 본 공고와
상이한 경우 당 법인은 이에 책임을 지지 않습니다.
사. 본 공고서 해석에 있어 분쟁의 소지가 있을 시 발주처의 해석이 우선 합니다.
아. 기타 입찰에 관한사항은 문의하시기 바랍니다.
2026년 11월 9일
원주시농협쌀조합공동사업법인

===== (지자체 입찰공사 낙찰자 결정기준)100억미만 50억이상 평가기준.pdf =====

===== 입찰설명서.hwp ===== 공사입찰(계약)설명서 공 사 명 :

원주시농협쌀조합공동사업법인 고품질쌀유통활성화사업

가공시설현대화 및 건조저장시설 기계설비공사 수요기관 : 원주시농협쌀조합공동사업법인

이 입찰설명서는 원주시농협쌀조합공동사업법인이 집행하는 입찰에서 입찰자와 낙찰자가 숙지하고 준수하여야 할 사항을 기재한 것으로서 모든 입찰희망자는 이를 열람하여야 합니다. 본 건과 관련하여 문의할 사항이 있을 경우, 아래를 참고하시기 바랍니다.

원주시농협쌀조합공동사업법인 (☎ 033-748-9186)

원주시농협쌀조합공동사업법인

입찰 설명서 구성은 다음과 같으며 입찰에 참가하고자 하는 자는 반드시 입찰 설명서를 열람하여 그 내용을 숙지하여야 하며, 숙지하지 못함에 따른 책임은 입찰자에게 있습니다.

• 다

음 -

□ 붙임 1. 공사입찰유의서 1부 □ 붙임 2. 공사입찰특별유의서 1부 □ 붙임 3. 공사계약일반조건 1부 □ 붙임 4. 공사계약특수조건 1부 □ 붙임 5. 청렴계약 이행각서 1부 □ 붙임 6. 입찰참가신청서 1부 □ 붙임 7. 시공실적 인정기준 1부 □ 붙임 8. 경영상태 평가 세부기준 1부

□ 붙임 9. 개인정보 수집·이용·제공 동의서

1부 [붙임-1] 공사입찰유의서

제1조(목 적) 이 유의서는 원주시농협쌀조합공동사업법인(이하"발주사무소"라 한다)에서 행하는 공사계약에 대한 입찰에 있어 입찰에 참가하고자 하는 자가 유의하여야 할 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 유의서에서 사용하는 용어의 정의는 이 유의서에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 발주사무소의 계약 관련 제규정(www.nonghyup.com > 윤리경영 > 공개대상 사규 열람 참조) 및 공사계약일반조건에 정하는 바에 의한다.

제3조(입찰참가신청) ① 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰공고 또는 입찰참가통지서에 기재된 입찰참가신청마감일까지 다음 각 호의 서류를 발주사무소에 제출하여 입찰참가신청을 하여야 한다.

1. 입찰참가신청서(소정서식) 1통

2. 당해 공사에 해당하는 면허수첩 또는 자격등록증 서류 1통

3. 인감증명서 1통 4. 기타 공고 또는 통지로 요구하는 서류

② 제1항제2호의 경우에는 원본을 제시하거나 사본에 "원본과 같음"을 명기하고 인감 (인감증명서상의 인감 또는 입찰참가신청서상의 사용인감)으로 날인하여 제출하여야 한다.

③ 공동계약이 허용된 경우 공동수급체를 구성하여 입찰에 참가하고자 하는 자는 공동수급협정서를 제1항 각 호의 서류와 함께 제출하여야 한다.

제3조의2(입찰참가자격의 판단기준일) ① 등록․시공능력․실적 등에 의한 입찰참가자격의 판단기준일은 공고에서 달리 정하지 않는 한 입찰참가신청마감일로 하며, 입찰참가자는 입찰참가신청마감일 이후 입찰서 제출마감일까지 당해 입찰참가자격을 계속 유지하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 지역제한경쟁입찰을 부치는 경우 그 주된 영업소의 소재지 기준일은 입찰공고일 전일로 하며 계약체결일까지 계속 유지하여야 한다.

③ 입찰참가자가 입찰참가자격제한을 받은 경우에는 입찰참가신청마감일 전일까지 입찰참가자격제한기간이 만료되어야 입찰에 참가할 수 있다.

④ 입찰 전에 상호 또는 대표자의 변경(법인의 경우에는 법인등기부를 기준으로 한다)이 있는 경우에는 변경신고를 한 후 변경된 상호 또는 대표자 명의로 입찰에 참가하여야 한다.

제3조의3(국민건강보험료 등 사후정산 규정 숙지) 발주사무소는 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료, 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료, 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료의 사후정산 등에 관한 내용을 입찰공고 등에 명시하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 하여야 하며, 입찰에 참가하고자 하는 자는 동 내용을 숙지하여야 한다.

제4조(관계사항의 숙지) 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰 관련 공고사항, 공사입찰유의서, 현장설명서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 등 기타 입찰에 필요한 사항을 입찰 전에 완전히 숙지하여야 하며 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰참가자에게 있다.

제5조(현장설명) ① 현장설명에 참가하고자 하는 자는 소정의 국가기술자격을 취득하거나 「건설기술진흥법」 등 관련 법령에 의하여 해당 기술자로 인정되고 있는 자이어야 하며 국가기술자격수첩 또는 건설기술자경력수첩을 제시하여야 한다. 다만, 「건설산업기본법 시행령」 제8조, 「전기공사업법 시행령」 제5조 및 「정보통신공사업법 시행령」 제4조의 규정에 의한 경미한 공사의 경우에는 그러하지 아니하다.

② 입찰공고에서 현장설명을 반드시 청취할 것을 요구한 경우에는 현장설명에 참가한 자만이 입찰에 참가할 수 있다.

제6조(입찰보증금) ① 입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰참가신청마감일까지 입찰금액의 100분의 5 이상에 상당하는 입찰보증금을 현금 또는 발주사무소가 인정하는 보증서 등으로 발주사무소에 납부하여야 한다.

② 낙찰자가 소정의 기한 내에 계약을 체결하지 아니한 때에는 당해 입찰보증금은 발주사무소에 귀속한다.

③ 낙찰되지 아니한 입찰자의 입찰보증금은 낙찰자가 결정된 후 입찰자의 신청에 의하여 이를 반환한다. 다만, 낙찰자의 입찰보증금은 계약체결 후 낙찰자의 요청에 의하여 반환한다.

④ 보증서 등에 의한 입찰보증금의 보증기간은 입찰일 이전부터 입찰일 30일 이후이어야 한다. 단 일괄입찰의 경우에는 입찰일 90일 이후일 것

제7조(입찰참가) ① 입찰참가신청을 한 자가 아니면 입찰에 참가할 수 없다.

② 입찰참가신청서 제출 시 대리인을 지정한 경우에는 그 대리인도 입찰에 참가할 수 있다. 다만, 입찰참가신청서를 제출하는 때부터 입찰개시 시각 전까지 입찰대리인을 지정하거나 입찰대리인을 변경하는 경우에는 그 대리인이 입찰에 참가할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의한 대리인의 자격은 입찰참가자가 법인인 경우 당해 법인의 임직원에 한하며, 재직증명서와 다음 각 호 중 필요한 자료로서 임직원 여부를 확인하여야 한다. 다만, 2개 이상 법인의 임직원인 자는 1개 법인의 대리인으로만 할 수 있다.

1. 「국민연금법」에 따른 국민연금보험, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험, 「고용보험법」, 「고용보험 및 산업재해보상보험법의 보험료징수 등에 관한 법률」에 따른 고용보험·산업재해보상보험(이하 “4대 보험”이라 한다) 중 어느 하나 가입 증명자료(최근 3개월 이내에 발급받은 것에 한한다)

2. 소속 법인에서 받은 급여와 관련, 해당 법인에서 발급받은 소득세 납부 증명자료

3. 법인등기부 등본

4. 기타 임직원 여부를 확인할 수 있는 자료

④ 「농업협동조합법」에 의한 중앙회(조합), 정부, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 지정·고시된 공공기관(이하 “공공기관”이라고 한다)으로부터 부정당업자로 입찰참가자격을 제한받고 있는 자는 제2항의 규정에 의한 대리인으로 할 수 없다.

제8조(입찰서의 작성) ① 입찰서는 소정의 서식에 의하여 작성하여야 하며, 입찰서에 사용하는 인감(외국인에 대하여 서명을 허용한 경우에는 서명을 포함한다. 이하 같다)은 입찰참가신청서 제출 시 신고한 인감으로 하여야 한다.

② 입찰서의 기재사항 중 말소 또는 정정한 곳이 있을 때에는 입찰에 사용하는 인감으로 날인하여야 한다.

③ 입찰서는 입찰공고 또는 입찰참가통지서 등에 별도로 규정한 경우를 제외하고는 한글로 작성하여야 하고 입찰금액의 통화는 원화로 하여야 한다.

④ 입찰서의 금액표시는 한글 또는 한자로 기재하여야 하며 아라비아숫자를 병기할 수 있다. 이 경우 한글 또는 한자로 기재된 금액과 아라비아숫자가 차이가 있을 때에는 한글 또는 한자로 기재한 금액에 의한다.

⑤ 입찰서에는 입찰총액을 기재하여야 한다.

제9조(입찰서의 제출) ① 입찰서는 봉함하여 1인 1통만을 제출하여야 한다.

② 입찰자는 제출한 입찰서를 교환ㆍ변경 또는 취소할 수 없다. 다만, 입찰서에 기재한 중요부분에 오기가 있음을 이유로 개찰현장에서 입찰자가 입찰의 취소의사를 표시한 것으로서 계약담당자(계약사무를 위임하는 경우에는 계약사무취급자를 계약담당자로 본다. 이하 같다)가 이를 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제10조(공사비내역서의 제출) ① 낙찰자는 착공신고서를 제출하는 때까지 공사비내역서(입찰금액내역서)를 제출하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 제출하는 공사비내역서의 모든 면에는 제8조제1항의 규정에 의한 인감으로 간인하여야 한다.

제11조(경쟁입찰의 성립) 경쟁입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로써 성립한다.

제12조(입찰의 무효) 발주사무소가 정한 「계약사무처리준칙」 제59조에서 무효로 규정한 입찰 및 다음 각 호의 1에 해당하는 입찰은 무효로 한다.

1. 입찰참가자격이 없는 자가 한 입찰 2. 대리권이 없는 자가 한 입찰

3. 소정일시까지 소정의 입찰보증금을 납부하지 아니하고 한 입찰 또는 입찰보증금이

입찰금액의 100분의 5에 미달한 입찰

4. 동일사항에 대하여 동일인(1인이 수개의 법인의 대표자인 경우 해당 수개의 법인을 동일인으로 본다)이 2통 이상의 입찰서를 제출한 입찰

5. 동일사항에 대하여 타인의 대리를 겸하거나 2인 이상을 대리한 입찰

6. 입찰서의 입찰금액 등 중요한 부분이 불분명하거나 정정한 후 정정날인을 누락한 입찰

7. 담합하거나 타인의 경쟁참가를 방해 또는 입찰사무집행을 방해한 자의 입찰

8. 입찰자의 기명날인이 없는 입찰(입찰참가신청서 제출 시 신고한 인감과 다른 인감으로 날인된 경우도 포함한다)

9. 입찰서에 기재한 중요부분에 오기가 있음을 이유로 개찰현장에서 입찰자가 입찰의 취소의사를 표시한 것으로서 계약담당자가 이를 인정한 입찰

10. <삭제>

10. 제8조제1항 및 제4항의 규정에 위반하여 소정의 입찰서를 사용하지 않거나 입찰서의 금액을 아라비아숫자로만 기재한 입찰

11. 제5조의 규정에 의하여 현장설명을 반드시 청취할 것을 요구한 공사로서 현장설명에 참가하지 아니한 자의 입찰

제13조(입찰의 연기) ① 발주사무소는 다음 각 호의 경우 입찰공고 또는 입찰참가통지서에 기재된 현장설명일시 및 입찰서 제출마감일시를 연기할 수 있다.

1. 설계내용에 하자 또는 오류가 있어 연기가 불가피하다고 판단되는 경우

2. 기타 불가피한 사유로 인하여 지정된 일시에 현장설명 또는 입찰을 실시하지 못하는 경우

② 제1항의 규정에 의한 입찰연기의 경우에는 그 연기사유와 기간을 당초 방법과 동일한 방법으로 공고 또는 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 입찰참가신청자에게 모사전송(FAX)의 방법으로 통지할 수 있다

③ 입찰에 참가하고자 하는 자는 제1항의 규정에 의한 연기로 인하여 발생한 추가비용은 이를 발주사무소에 청구할 수 없다.

제14조(재입찰 및 재공고입찰) ① 계약담당자는 경쟁입찰에 있어서 2인 이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없는 경우에는 같은 장소에서 다시 입찰에 부칠 수 있다. 이 경우 재입찰은 새로운 입찰로 보지 아니하며, 입찰자 또는 입찰횟수의 제한을 받지 아니한다.

② 입찰자나 낙찰자가 없는 경우 또는 낙찰자가 계약을 체결하지 아니하는 경우에는 재공고입찰에 부칠 수 있다.

제15조(낙찰자의 결정) ① 제12조 각 호의 1에 해당하는 사유가 없는 자로서 다음 각 호의 기준에 적합한 자를 낙찰자로 한다.

1. 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정할 경우 최저가 입찰자의 예정가격에 대한 입찰금액이 100분의 80 미만인 경우에는 최저가 입찰자의 부채․유동비율을 평가하여야 하며, 평가결과 부채비율은 해당 업종평균비율 이하이고 유동비율은 해당 업종평균비율 이상인 경우에 낙찰자로 결정한다. 다만, 평가자료 등에 관한 사항은 기획재정부 계약예규 「적격심사기준」을 준용한다.

2. 제1호의 평가결과 낙찰자로 결정하지 아니한 때에는 차순위 최저가 입찰자 순으로 다시 낙찰자를 결정하되, 차순위 최저가 입찰자의 예정가격에 대한 입찰금액이 100분의 80 미만인 경우에는 제1호와 동일한 방법으로 평가하여 낙찰자를 결정한다.

3. 제1호의 「적격심사기준」을 적용하여 낙찰자를 결정할 경우 예정가격 결정은 15개의 복수예비가격 중 4개를 추첨하여 평균한 가격으로 하되, 평균한 결과 1원 미만이 있을 때에는 단가입찰의 경우를 제외하고는 이를 절상한다.

② 계약담당자는 개봉된 입찰서를 확인하고 유효한 입찰서의 입찰금액과 예정가격을 대조하여 낙찰자 결정에 장시간이 소요되는 경우를 제외하고는 지체 없이 적격자를 낙찰자로 선정하여야 한다.

③ 계약담당자는 제1항의 경우 낙찰이 될 수 있는 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 때에는 추첨에 의하여 낙찰자를 결정하여야 한다. 다만, 제1호의 「적격심사기준」에 의하는 경우 낙찰이 될 수 있는 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 경우 사업수행능력평가 점수가 최고인 자를 낙찰자로 결정하며, 사업수행능력평가 점수가 동일할 경우 추첨에 의하여 결정한다.

④ 제3항의 경우 입찰자 중 출석하지 아니한 자 또는 추첨을 하지 아니한 자가 있을 때에는 입찰사무에 관계없는 자로 하여금 그 추첨을 대신하게 할 수 있다.

제16조(계약의 체결) ① 낙찰자는 낙찰이 결정된 날부터 5일 이내에 소정서식의 계약서에 의하여 계약을 체결하여야 한다. 다만, 천재지변 등 불가항력의 사유로 인하여 계약을 체결할 수 없는 경우에는 불가항력의 사유가 존속하는 기간은 이를 산입하지 아니한다.

② 제1항의 규정에 의하여 발주사무소와 계약을 체결하고자 하는 자는 필요한 관계서류를 계약담당자에게 제출하여야 한다.

③ 계약담당자는 낙찰자가 정당한 이유 없이 제1항의 규정에 의하여 계약을 체결하지 아니하는 때에는 낙찰을 취소할 수 있다.

제17조(계약의 성립) 계약은 계약서를 작성하고 계약담당자와 낙찰자가 기명․날인(외국인에 대하여 서명을 허용한 경우에는 서명을 포함한다)함으로써 확정된다.

제18조(계약의 이행보증) ① 계약을 체결하고자 하는 자는 다음 각 호의 방법 중 하나를 선택하여 계약이행보증을 하여야 한다.

1. 계약보증금을 계약금액의 100분의 15 이상으로 납부하는 방법

2. 계약보증금을 납부하지 아니하고 공사이행보증서[해당 공사의 계약상의 의무를 이행할 것을 보증한 기관이 계약상대자를 대신하여 계약상의 의무를 이행하지 아니하는 경우에는 계약금액의 100분의 40(예정가격의 100분의 70 미만으로 낙찰된 공사계약의 경우에는 100분의 50) 이상을 납부할 것을 보증하는 것이어야 한다]를 제출하는 방법

② 제6조의 규정에 의한 입찰보증금은 계약보증금으로 대체할 수 있다. 다만, 입찰보증금과 계약보증금과의 금액에 차이가 있는 경우에는 그 차액을 추가로 납부하여야 한다.

③ 제1항제2호의 규정에 의한 보증이행업체는 다음 각 호에 해당하는 자격을 갖추고 있어야 한다. 계약상대자는 보증이행업체의 적격여부를 심사하기 위하여 계약담당자가 관련 자료의 제출을 요구할 경우 이에 응하여야 한다.

1. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 관련 법령에 따라 지정된 낙찰자의 계열회사가 아닌 자

2. 제7조 제4항의 농협, 정부, 지방자치단체, 공공기관으로부터 입찰참가자격제한을 받은 사실이 없거나 그 제한을 받고 당해 제한기간 만료 후 1년 이상 경과한 자

3. 입찰공고 등에서 정한 입찰참가자격과 동등 이상의 자격을 갖춘 자

④ 계약담당자는 보증이행업체로 된 자가 부적격하다고 인정되는 때에는 계약상대자에게 보증이행업체의 변경을 청구할 수 있다.

제19조(부정당업자의 입찰참가자격제한) ① 입찰자 또는 낙찰자가 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우에는 일정기간 입찰참가자격 제한조치를 받게 된다.

1. 부실시공 또는 부실설계를 한 자

2. 「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」 기타 다른 법령에 의한 하도급의 제한규정에 위반(하도급통지의무 위반의 경우를 제외한다)하여 하도급한 자 및 농협의 승인 없이 하도급을 하거나 승인을 얻은 하도급조건을 변경한 자

3. 계약을 이행함에 있어서 조잡 또는 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자 또는 조사설계용역계약 또는 원가계산용역에 있어서 고의 또는 중대한 과실로 조사설계금액이나 원가계산금액을 적정하게 산정하지 아니한 자

4. 공사․물품제조 등의 경우 안전대책을 소홀히 하여 공중에게 위해를 가한 자 또는 사업장에서 「산업안전보건법」에 의한 안전․보건조치를 소홀히 하여 근로자 등에게 사망 등 중대한 위해를 가한 자

5. 정당한 이유 없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니한 자

6. 경쟁입찰에 있어서 입찰자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하였거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자

7. 입찰 또는 계약에 관한 서류를 위조․변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 허위서류를 제출한 자

8. 고의로 무효의 입찰을 한 자

9. 입찰참가신청서 또는 입찰참가승낙서를 제출하고도 정당한 이유 없이 당해 연도 중 3회 이상 입찰에 참가하지 아니한 자

10. 입찰참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해한 자

11. 감독 또는 검사에 있어서 그 직무의 수행을 방해한 자

12. 적격심사제에 의한 낙찰자 선정 시 정당한 사유 없이 계약이행능력의 심사에 필요한 서류의 전부 또는 일부를 제출하지 아니한 자

13. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 또는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」의 규정에 위반하여 공정거래위원회로부터 입찰참가자격제한 요청이 있는 자

14. 청렴계약제 대상계약의 경우 청렴계약 서약내용을 위반한 자

② 입찰일 현재 농협, 정부, 지방자치단체, 공공기관 등으로부터 부정당업자로 제재 받고 있는 자는 입찰에 참가하지 못한다.

제20조(비밀유지의 의무) 입찰자는 발주사무소로부터 배부받은 입찰에 관한 사유 또는 각종 자료 및 입찰과정에서 얻은 정보를 당해 입찰 외의 목적으로 사용하여서는 아니 된다.

제21조(기타사항) 입찰공고조건 및 이 유의서에 명시되지 아니한 기타사항에 대하여는 발주사무소가 정하는 바에 의한다.

[붙임-2] 공사입찰특별유의서

제1조(목 적) 이 특별유의서는 원주시농협쌀조합공동사업법인(이하"발주사무소"라 한다)에서 행하는 공사계약에 대한 입찰에 있어 입찰에 참가하고자 하는 자가 특히 유의 하여야 할 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 특별유의서에서 사용하는 용어의 정의는 이 특별유의서에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 공사입찰유의서(이하“유의서”라 한다.) 제2조에 정하는 바에 의한다.

제3조(입찰참가자격) ①입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰공고 등에서 정한 자격요건을 충족하여야 한다.

②입찰일 현재 부도 ․ 파산 ․ 해산 ․ 영업정지 등(이하 "부도 등"이라 한다)의 상태에 있는 자는 제1항에서 규정하는 입찰참가자격에 결격사유가 있는 것으로 본다.

제4조(관계법령 등의 숙지 및 준수의무) 입찰에 참가하고자 하는 입찰 관련법령 및 입찰에 관한 서류를 숙지하고 이를 준수하여야 한다.

제5조(현장답사) ① 입찰 참가자는 입찰서 제출 전에 반드시 현장답사를 통하여 현장 주변여건 및 작업환경 등을 충분히 검토하고 제반비용을 입찰총액에 반영하여야 한다.

② 입찰 참가자는 자재 수송, 노동력, 진입로 및 교통상황, 공사장에 인접한 매장 및 주변환경에 미칠 피해 보상, 위험률 등 기타 사항에 있어 공사 수행 및 완공에 영향을 미칠 수 있는 모든 필요한 정보를 사전에 수집하여 입찰총액에 반영하여야 하며 누락된 사항은 계약상대자가 부담하여야 한다.

③ 계약상대자는 인접지역의 시설물 소유자 또는 입주자와 분규가 없도록 시공하고 인접지역에 대한 상호분쟁 발생 시와 피해 발생 시는 인적, 물적 피해를 포함하여 조속히 계약상대자 부담으로 해결하여야 한다.

제6조(입찰취소) ①낙찰자 선정통보 이전에 발주사무소의 예산사정, 사업계획의 변경 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 당해 입찰을 취소할 수 있다.

②발주사무소는 입찰이 취소된 경우 어떠한 책임도 부담하지 아니하며, 입찰자는 입찰이 취소된 경우 손해배상을 청구할 수 없다.

제7조(공정표) ① 낙찰자는 계약체결 후 14일 이내에 감리자가 승인한 상세 공정표를 제출하여야 한다.

② 공정표 제출 시 계약상대자는 우기, 동절기, 발주사무소와 계약된 내부마감(실내건축, 인테리어)공사로 인해 공정에 악영향을 끼칠 수 있는 모든 우발적 상황을 고려하여 공정 계획을 수립하고 이행하여야 하며, 반드시 계약기간을 준수하여야 하고, 이로 인한 추가비용은 인정되지 아니한다.

③ 발주사무소의 책임 있는 사유(발주사무소와 계약된 다른 계약상대자의 책임 있는 사유 포함), 관계법령에서 따로 정한 경우로 인하여 공사가 중지, 지연 된 기간을 제외하고는 계약기간연장은 인정하지 아니한다.

제8조(대관청 인허가 및 제반 행정 절차 상의 유의 사항) ① 본 공사의 대관청 관련 인허가 사항에 있어서 착공부터 준공 완료까지의 제반 모든 사항은 계약상대자가 지체 없이 행하여야 하며 이에 소요되는 모든 비용은 계약상대자 부담으로 한다.

② 행정절차에 있어서 민원의 발생과 작업 중에 발생하는 모든 안전사고, 화재, 보안, 기타의 제반 사항에 관한 책임은 계약상대자에게 있으며, 이에 소요되는 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

제9조(부정한 방법으로 심사서류를 제출한 자에 대한 처리) ①계약담당자는 입찰에 관한 서류가 부정 또는 허위로 작성된 것으로 판명된 때에는 다음 각 호와 같이 처리할 수 있으며, 이에 대하여 입찰자(또는 계약상대자)는 이의를 제기하지 할 수 없다.

1. 계약체결 이전인 경우에는 낙찰자 결정대상에서 제외하거나 결정통보를 취소한다.

2. 계약체결 이후인 경우에는 당해 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

② 계약담당자는 제1항에 해당하는 자에 대하여는 입찰참가자격제한조치를 하여야 한다.

③ 제1항 제1호의 경우, 계약담당자는 차순위 적격자 입찰자를 낙찰자로 결정할 수 있다.

④ 제1항 제2호의 경우, 공사계약일반조건 제37조에 따라 처리하고 제7조를 준용하여 계약보증금은 발주사무소에 귀속한다.

제10조(산업안전보건관리비 등 사후정산 규정 숙지) 발주사무소는 관계법령에 따른 산업안전보건법상 산업안전보건관리비, 건설기술진흥법상 품질관리비 및 안전관리비의 사후정산 등에 관한 내용을 입찰공고 등에 명시하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 하여야 하며, 입찰에 참가하고자 하는 자는 동 내용을 숙지하여야 한다. 끝.

[붙임-3] 공사계약일반조건

제1조(총 칙) 계약담당자와 계약상대자는 공사도급표준계약서(이하 "계약서"라 한다)에

기재한 공사의 도급계약에 관하여 제3조의 규정에 의한 계약문서에서 정하는 바에 따라 이를 이행한다.

제2조(정 의) 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "계약담당자"라 함은 원주시농협쌀조합공동사업법인 또는 대표이사로부터 공사계약에 관한 권한을 위임받은 농협의 직원을 말한다.

2. "계약상대자"라 함은 계약담당자와과 공사계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.

3. "공사감독자"라 함은 제13조의 임무를 수행하기 위하여 계약담당자가 임명한 자 또는 그의 대리인을 말한다. 다만,「건설기술진흥법」 제39조 제2항에 의하여 건설사업관리 또는 감리를 하는 공사에 있어서는 해당 공사의 감리를 수행하는 건설사업관리 기술자 또는 감리원을 말한다.

4. "설계서"라 함은 공사시방서, 설계도면 및 현장(공사)설명서를 말한다.

5. "산출내역서"라 함은 계약상대자가 입찰금액 또는 계약금액을 구성하는 물량, 규격, 단위, 단가 등을 산출, 기재하여 제출한 내역서를 말한다.

제3조(계약문서) ① 계약문서는 계약서, 설계서, 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 공사계약특수조건 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다. 다만, 산출내역서는 이 조건에서 규정하는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급시에 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 가진다.

② 계약담당자는 당해 공사계약의 특성상 필요하다고 인정되는 사항에 대하여 제1항에

규정된 공사계약특수조건을 정할 수 있다.

③ 이 조건이 정하는 바에 의하여 계약당사자 간에 행한 통지문서 등은 계약문서로서의 효력을 가진다.

④ 이 조건에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 발주사무소의 계약 관련 제 규정(www.nonghyup.com > 윤리경영 > 공개대상 사규 열람 참조) 및 공사입찰유의서에서 정하는 바에 의한다.

제4조(통지 등) ① 구두에 의한 통지ㆍ신청ㆍ청구ㆍ요구ㆍ회신ㆍ승인 또는 지시 등(이하

"통지 등"이라 한다)은 문서로 보완되어야 효력이 있다.

② 통지 등의 장소는 계약서에 기재된 주소로 하며, 주소를 변경하는 경우에는 이를 즉시 계약당사자에게 통지하여야 한다.

③ 통지 등의 효력은 계약문서에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 계약당사자에게 도

달한 날부터 발생한다. 이 경우 도달일이 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일·대체공휴일, 토요일 및 근로자의 날(이하 “비영업일”이라 한다)인 경우에는 그 다음 첫 영업일부터 효력이 발생한다.

제5조(채권양도) ① 계약상대자는 이 공사의 이행을 위한 목적을 위하여 이 계약에 의하여 발생한 채권(공사대금청구권)을 제3자에게 양도할 수 있다.

② 계약상대자가 제1항에 의거 채권을 양도하고자 하는 경우에는 미리 공사이행보증서 발급기관(이하 "보증기관"이라 한다)의 동의를 얻어 계약담당자의 서면승인을 받아야 한다.

제6조(계약보증금) ① 계약을 체결하고자 하는 자는 계약체결일까지 계약담당자가 정한 「계약사무처리준칙」제68조 및 제70조에 따라 현금 또는 보증서 등으로 계약보증금을 납부하여야 한다.

② 계약상대자는 계약보증금의 전부 또는 일부의 납부를 면제받은 경우 계약보증금의 계약담당자로의 귀속사유가 발생한 때에는 계약보증금에 해당하는 금액을 납입할 것을 확약하는 내용의 문서(이하 "계약보증금지급각서"라 한다)를 제출하여야 한다.

③ 계약상대자는 이 조건의 규정에 의하여 계약금액이 증액된 경우에는 이에 상응하는

금액의 계약보증금을 추가로 납부하여야 하며, 계약금액이 감액된 경우에는 이에 상응

하는 금액의 계약보증금을 반환청구할 수 있다.

④ 제1항에 의해 보증서 등을 납부하는 경우 보증기간은 계약개시일부터 계약기간 종료일 60일 이후로 하되 계약기간을 변경하거나 연기 또는 연장한 경우 계약상대자는 변경, 연기 또는 연장된 기간을 가산한 보증기간으로 하는 보증서를 제출하여야 한다.

제7조(계약보증금의 처리) ① 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지

아니한 때에는 계약보증금은 계약담당자에 귀속한다.

② 제6조제2항의 규정에 의하여 계약보증금지급각서를 제출한 경우로서 계약보증금의

계약담당자로의 귀속사유가 발생하여 계약담당자의 납입요청이 있을 때에는 계약상대자는 당해 계약보증금을 지체 없이 현금으로 납부하여야 한다.

③ 계약상대자가 계약보증금을 현금으로 납부하였을 경우, 계약이 이행된 후 계약담당자는 계약상대자의 청구에 의하여 계약보증금을 환급한다.

④ 계약상대자가 제19조에 따라 지체상금을 부담하더라도 계약담당자는 제1항, 제2항에 의한 계약보증금을 귀속시킬 수 있고, 계약담당자로의 계약보증금 귀속은 계약담당자의 계약상대자에 대한 손해배상청구에 영향을 미치지 아니한다.

제8조(공사이행보증 및 보증이행업체의 자격) ① 계약상대자는 공사계약을 체결하는 경우 다음 각 호의 방법 중 하나를 선택하여 계약이행보증을 하여야 한다.

1. 계약보증금을 계약금액의 100분의 15 이상으로 납부하는 방법

2. 계약보증금을 납부하지 아니하고 공사이행보증서[해당 공사의 계약상의 의무를 이행할 것을 보증한 기관이 계약상대자를 대신하여 계약상의 의무를 이행하지 아니하는 경우에는 계약금액의 100분의 40(예정가격의 100분의 70 미만으로 낙찰된 공사계약의 경우에는 100분의 50) 이상을 납부할 것을 보증하는 것이어야 한다]를 제출하는 방법

② 제1항제2호의 규정에 의한 보증이행업체는 다음 각 호에 해당하는 자격을 갖추고 있어야 한다. 계약상대자는 보증이행업체의 적격여부를 심사하기 위하여 계약담당자가 관련 자료의 제출을 요구할 경우 이에 응하여야 한다.

1. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 관련 법령에 따라 지정된 계약상대자의 계열회사가 아닌 자

2. 「농업협동조합법」에 의한 중앙회(조합), 정부, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 지정·고시된 공공기관(이하 “공공기관”이라고 한다)으로부터 입찰참가자격제한을 받은 사실이 없거나 그 제한을 받고 당해 제한기간 만료 후 1년 이상 경과한 자

3. 입찰공고 등에서 정한 입찰참가자격과 동등 이상의 자격을 갖춘 자

③ 계약담당자는 보증이행업체로 된 자가 부적격하다고 인정되는 때에는 계약상대자에게 보증이행업체의 변경을 청구할 수 있다.

제9조(공사자재의 검사) ① 공사에 사용할 자재는 신품이어야 하며 품질 및 규격 등은 반드시 설계서와 일치되어야 한다. 다만, 설계서에 명확히 규정되지 아니한 것은 표준품 이상으로 계약의 목적을 달성하는데 가장 적합한 것이어야 한다.

② 계약상대자는 공사자재를 사용하기 전에 전부 공사감독자의 검사를 받아야 하며 불합격된 자재는 즉시 대체하여 다시 검사를 받아야 한다.

③ 계약상대자가 불합격된 자재를 즉시 이송하지 않거나 대체하지 아니하는 경우에는 계약담당자가 일방적으로 불합격 자재를 제거하거나 대체시킬 수 있으며, 그 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

④ 계약상대자는 시험 또는 조합을 요하는 자재가 있는 경우 공사감독자의 참여 하에

그 시험 또는 조합을 하여야 한다.

⑤ 수중 또는 지하에 매몰하는 공작물 기타 준공 후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물의 공사는 공사감독자의 참여 하에 시공하여야 한다.

⑥ 계약상대자가 제1항 내지 제5항에 정한 조건에 위배하거나 또는 설계서에 합치되지

않는 시공을 하였을 때에는 계약담당자는 공작물의 대체 또는 개조를 명할 수 있다.

⑦ 제2항 내지 제6항의 경우 검사에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담하여야 하며,

계약금액을 증감하거나 계약기간을 연장할 수 없다.

제10조(지급자재 등) ① 공사수행에 필요한 특정자재 등(이하 "지급자재 등"이라 한다)은 계약담당자가 지정한 일시와 장소에서 계약상대자에게 공급할 수 있다.

② 지급자재 등의 소유권은 계약담당자에게 있으며 계약담당자는 필요할 경우에는 수시로 지급자재가 비치된 장소에 출입하여 이를 검사 확인할 수 있다.

③ 제1항의 규정에 의한 인도 후의 지급자재 등에 대한 관리상의 책임은 계약상대자에게 있으며, 이를 멸실 또는 훼손하였을 경우에는 계약담당자에게 변상하여야 한다. 또한 잉여분이 있을 경우 계약상대자는 이를 계약담당자에게 통지하여 계약담당자의 지시에 따라 이를 반환하여야 한다.

④ 계약상대자는 지급자재 등을 계약의 수행 외의 목적으로 사용할 수 없으며, 공사감독자의 서면승인 없이는 현장외부로 반출하여서는 아니 된다.

⑤ 계약상대자는 지급자재 등을 인수할 때에는 이를 검수하여야 하며 그 품질 또는 규격이 시공에 적당하지 아니하다고 인정될 경우에는 즉시 계약담당자에게 이를 통지하여 이의 대체를 요구할 수 있다.

⑥ 계약담당자는 필요하다고 인정할 경우에는 지급자재 등의 수량ㆍ품질ㆍ규격ㆍ인도시기ㆍ인도장소 등을 변경할 수 있다.

제11조(공사현장대리인) ① 계약상대자는 계약된 공사에 적격한 공사현장대리인(「건설산업기본법시행령」제35조 제2항 및 [별표5] 등 공사관련 법령에 따른 기술자 배치기준에 적합한 자를 말한다)을 지명하여 계약담당자에게 통지하여야 한다.

② 공사현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 공사감독자의 지시에 따라 공사

현장의 단속 및 공사에 관한 모든 사항을 처리하여야 한다.

③ 계약상대자는 공사감독자가 현장대리인이 부적당하다고 인정하여 교체를 요구한 때

에는 이에 응하여야 한다.

④ 계약상대자는 제1항의 통지에 앞서 지명한 공사현장대리인의 개인정보를 계약담당자에게 전하기 위하여 「개인정보 보호법」 제17조, 제18조에서 정한 요건에 따라 해당 공사현장대리인으로부터 개인정보 제3자 제공 동의를 받아야 한다.

제12조(공사현장근로자) ① 계약상대자는 당해 계약의 시공 또는 관리에 필요한 기술과 경험을 가진 근로자를 채용하여야 하며 근로자의 행위에 대하여 선임·관리·감독상의 책임을 져야 한다.

② 계약상대자는 계약담당자가 계약상대자가 채용한 근로자에 대하여 당해 계약의 시공 또는 관리상 적당하지 아니하다고 인정하여 이의 교체를 요구한 때에는 계약담당자가 인정하는 특별한 사정이 없는 한 즉시 교체하여야 하며 계약담당자의 승인 없이는 교체된 근로자를 당해 계약의 시공 또는 관리를 위하여 다시 채용할 수 없다.

③ 계약상대자는 이 계약의 이행을 위하여 채용한 근로자에 대하여 「최저임금법」 제6조제1항 및 제2항과 「근로기준법」 제43조를 준수하여야 한다.

④ 공사현장근로자의 개인정보가 계약담당자에게 전달되는 경우에는 계약상대자는 제11조제4항에서 정한바와 같은 개인정보 제3자 제공 동의를 사전에 받아야 한다.

⑤ 계약상대자는 그 소속 종사자의 안전보건을 확보하기 위한 조치를 취하여야 한다.

제13조(공사감독자) ① 공사감독자는 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 계약담당자가 정한 공사관리준칙 제15조의 규정 및 이 조건에서 규정한 업무를 행한다.

② 공사감독자는 계약담당자의 승인 없이 계약상대자의 의무와 책임을 면제시키거나 증감시킬 수 없다.

③ 계약상대자는 공사감독자의 지시 또는 결정이 이 조건에서 정한 사항에 위반되거나

계약의 이행에 적합하지 아니하다고 인정될 경우에는 즉시 계약담당자에게 이의 시정을 요구하여야 한다.

④ 계약담당자는 제3항의 규정에 의한 시정요구 내용을 검토하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

⑤ 계약상대자는 그가 계약담당자에게 제출하는 모든 문서에 대하여 공사감독자가 요구할 경우 그 문서의 사본을 공사감독자에게 제출하여야 한다.

제14조(착공 및 공정보고) ① 계약상대자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 착공하여야 하며 착공 시에는 관계법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 서류가 포함된 착공신고서를 계약담당자에게 제출하여야 한다.

1. 현장기술자지정신고서(안전관리자,환경관리자,품질관리자 등)

2. 공사공정예정표 3. 안전ㆍ환경 및 품질관리계획서 4. 착공 전 현장사진 5. 기타 계약담당자가 지정한 서류 등

② 계약상대자는 계약의 이행 중에 설계변경 또는 기타 계약내용의 변경으로 인하여 제1항의 규정에 의하여 제출한 서류의 변경이 필요한 때에는 관련 서류를 변경하여 제출하여야 한다.

③ 계약담당자는 제1항 및 제2항의 규정에 의하여 제출된 서류의 내용을 조정할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 계약상대자에게 이의 조정을 요구할 수 있다.

④ 계약담당자는 계약상대자로 하여금 수행한 공사의 공정내용에 대하여 계약담당자에게 제출하게 할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

⑤ 계약담당자는 공정이 지체되어 소정기한 내에 공사가 준공될 수 없다고 인정할 경우에는 월별 현황 또는 주간 공정현황의 제출 등 공사추진에 필요한 조치를 계약상대자에게 지시할 수 있다.

제15조(설계변경 등) ① 계약상대자는 다음 각 호의 1에 해당하는 사실을 발견한 때에는 당해 부분에 대한 계약이행 전에 지체 없이 공사감독자를 경유하여 계약담당자에게 서면으로 이를 통지하여야 한다.

1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락ㆍ오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 때

2. 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 때

3. 안전보건상 위험성이 저하되지 않는 새로운 기술·공법 사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저하여 설계서 변경이 필요할 경우

4. 법령에서 정하는 가설구조물의 붕괴 등으로 산업재해가 발생할 위험이 있다고 판단하여 전문가의 의견을 듣는 등 법령에서 정한 절차를 거친 경우(단, 계약담당자가 설계를 포함하여 발주한 경우 외에 한함)

5. 기타 계약담당자가 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등

② 계약담당자는 제1항의 통지를 받은 때에는 그 사실을 조사 확인하고 공사가 적절히

이행될 수 있도록 설계변경 또는 기타 필요한 조치를 취할 수 있다.

③ 계약담당자는 제1항에 정한 사유 외에 다음 각 호의 사유로 인하여 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에는 계약상대자에게 이를 서면으로 통보할 수 있다.

1. 당해 공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생

2. 특정공종의 삭제 3. 공종계획의 변경 4. 시공방법의 변경

5. 기타 공사의 적정한 이행을 위하여 변경이 필요한 사항

④ 제1항 내지 제3항 적용시, 계약담당자는 공사비를 줄이기 위하여 안전성을 저하시키는 방식으로 설계변경조치를 하여서는 아니되며, 그 변경사항이 목적물의 구조변경 등 안전과 관련이 있는 때에는 하자발생 시 책임한계를 명확하게 하기 위하여 당초 설계자의 의견을 들어야 한다.

⑤ 계약담당자는 제1항 및 제3항의 규정에 의하여 설계변경을 하는 경우 계약상대자로 하여금 다음 각 호의 사항을 공사감독자를 경유하여 제출하게 할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

1. 당해 공종의 수정공정예정표 2. 당해 공종의 수정도면 및 수정상세도면 3. 조정이 요구되는 계약금액 및 기간 4. 그 밖의 공정에 미치는 영향

제16조(설계변경으로 인한 계약금액 조정) ① 계약담당자는 제15조의 규정에 의한 설계변경으로 인하여 공사량이 증감하는 경우에는 다음 각 호의 1의 기준에 의하여 계약금액을 조정할 수 있다.

1. 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 한다. 다만, 계약단가가 예정가격단가보다 높은 경우로서 물량이 증가하게 되는 경우 그 증가된 물량에 대한 적용단가는 예정가격단가로 한다.

2. 계약단가가 없는 신규 비목의 단가는 설계변경 당시(설계도면의 변경을 요하는 경우에는 변경도면이 확정된 때, 설계도면의 변경을 요하지 않는 경우에는 계약당사자 간에 설계변경을 문서에 합의한 때를 말한다. 이하 같다)를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률(예정가격에 대한 낙찰금액 또는 계약금액의 비율을 말한다. 이하 같다)을 곱한 금액으로 한다.

② 계약담당자가 설계변경을 요구한 경우(계약상대자의 책임없는 사유로 인한 경우를 포함한다)에는 제1항의 규정에 불구하고 증가된 물량 또는 신규 비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위 안에서 계약담당자와 계약상대자가 서로 주장하는 각각의 단가기준에 대한 근거자료 제시 등을 통하여 성실히 협의(이하 "협의"라 한다)하여 결정한다. 다만, 계약당사자 간에 협의가 이루어지지 아니하는 경우에는 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동 단가에 낙찰률을 곱한 금액을 합한 금액의 100분의 50으로 한다.

③ 제1항 및 제2항의 규정에 의한 계약금액의 증감분에 대한 간접노무비, 산재보험료및 산업안전보건관리비 등 승율비용과 일반관리비 및 이윤은 계약상대자가 제출한 산출내역서 상의 간접노무비율, 산재보험료율 및 산업안전보건관리비율 등의 승율비율과 일반관리비율 및 이윤율에 의하되, 설계변경 당시의 관계법령과 기획재정부장관(조달청장이 정한 기준이 있는 경우 이를 적용한다) 등이 정한 율을 초과할 수 없다.

제17조(기타 계약내용 변경으로 인한 계약금액 조정) ① 계약담당자는 제16조의 규정에 의한 경우 이외에 공사기간ㆍ운반거리의 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위 안에서 이를 조정할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 경우에는 제16조제3항의 규정을 준용한다.

제18조(응급조치) ① 계약상대자는 시공기간 중 재해 및 중대재해 방지를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 미리 공사감독자의 의견을 들어 필요한 조치를 취하여야 한다.

② 공사감독자는 재해방지 기타 시공상 부득이할 때에는 계약상대자에게 필요한 응급조치를 취할 것을 요구할 수 있다. 이 경우에 계약상대자는 즉시 이에 응해야 한다. 다만, 계약상대자가 요구에 응하지 아니할 때에는 계약담당자는 일방적으로 계약상대자 부담으로 제3자로 하여금 응급조치하게 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항의 조치에 소요된 경비 중에서 계약상대자가 계약금액의 범위 내에서 부담하는 것이 부당하다고 계약담당자가 인정하는 때에는 제17조의 규정을 준용하여 실비의 범위 안에서 계약금액을 조정할 수 있다.

제19조(지체상금) ① 계약상대자는 계약서에 정한 준공기한 내에 공사를 완성하지 아니한때에는 매 지체일수마다 계약서에 정한 지체상금률을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하 "지체상금"이라 한다)을 현금으로 납부하여야 한다.

② 계약담당자는 제1항의 경우에 제23조의 규정에 의하여 기성부분을 인수한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한다. 이 경우 기성부분의 인수는 그 성질상 분할할 수 있는 공사에 대한 완성부분으로 인수하는 것에 한한다.

③ 계약담당자는 다음 각 호의 1에 해당되어 공사가 지체되었다고 인정할 때에는 그 해당 일수를 제1항의 지체일수에 산입하지 아니한다.

1. 천재지변 등 불가항력의 사유에 의한 경우

2. 계약상대자가 대체 사용할 수 없는 중요 지급자재 등의 공급이 지연되어 공사의 진행이 불가능하였을 경우

3. 계약담당자의 책임으로 착공이 지연되거나 시공이 중단되었을 경우

4. 계약상대자의 부도 등으로 보증기관이 보증이행업체를 지정하여 보증시공할 경우

5. 제15조의 규정에 의한 설계변경으로 인하여 준공기한 내에 계약을 이행할 수 없을 경우

6. 계약상대자의 귀책사유 없이 긴급명령, 계엄령, 정부 또는 그 밖의 권한 있는 행정청의 처분·조치, 법원의 판결·결정 등의 사유로 지체된 경우

7. 전쟁, 교전, 폭동, 소요, 치안마비, 군사작전 등의 요인에 의한 경우

8. 계약상대자의 귀책사유 없이 교통·통신·전기·가스 등 사회제반시설에 파업 또는 사고가 발생하여 지체된 경우

9. 그 밖에 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 지체된 경우

④ 제3항제4호의 규정에 의하여 지체일수에 산입하지 아니하는 기간은 계약담당자로부터 보증채무 이행청구서를 접수한 날부터 보증이행개시일 전일까지(단, 30일 이내에 한한다)로 한다.

⑤ 계약담당자는 제1항의 규정에 의한 지체일수를 다음 각 호에 따라 산정하여야 한다.

1. 준공기한 내에 준공계를 제출한 때에는 제21조의 규정에 의한 준공검사에 소요된 기간은 지체일수에 산입하지 아니한다. 다만, 준공기한 이후에 제21조제3항의 규정에 의한 시정조치를 한 때에는 시정조치를 한 날부터 최종 준공검사에 합격한 날까지의 기간(검사기간이 제21조의 규정에 정한 기간을 초과한 경우에는 동 조에 정한 기간에 한한다. 이하 같다)을 지체일수에 산입한다.

2. 준공기한을 경과하여 준공신고서를 제출한 때에는 준공기한 익일부터 준공검사(시정조치를 한 때에는 최종 준공검사)에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다.

⑥ 계약담당자는 제1항 내지 제5항의 규정에 의한 지체상금을 계약상대자에게 지급 될대가, 대가지급지연에 대한 이자 또는 기타 예치금 등과 상계할 수 있다.

⑦ 계약상대자가 제1항에 따라 지체상금을 부담하는 경우라도 계약담당자는 제7조에 따라 계약보증금을 귀속시킬 수 있다.

제20조(계약기간의 연장) ① 계약상대자는 제19조제3항 각 호의 어느 하나의 사유가 계약기간 내에 발생한 경우에는 계약기간 종료 전에 지체 없이 수정공정표를 첨부하여 공사감독자를 경유하여 계약담당자에게 서면으로 계약기간의 연장을 신청하여야 한다. 다만, 제19조제3항의 연장사유가 계약기간 내에 발생하여 계약기간 경과 후 종료된 경우에는 동 사유가 종료된 후 즉시 계약기간의 연장신청을 하여야 한다.

② 계약담당자는 제1항의 규정에 의한 계약기간 연장신청이 접수된 때에는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 공사가 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 한다. 또한, 제19조제3항 제3호 및 제9호의 경우에는 계약상대자가 계약기간의 연장신청을 하기 전이라도 계약담당자가 필요하다고 인정하면 연장할 수 있다.

③ 계약담당자는 제1항에서 규정한 연장신청을 승인하였거나 제2항에 의거 연장하였을 경우 동 연장기간에 대하여는 제19조의 규정에 의한 지체상금을 부과하지 아니한다.

제21조(검 사) ① 계약상대자는 공사를 완성하였을 때에는 준공계 등을 서면으로 계약담당자에게 제출하고 필요한 검사를 받아야 한다.

② 계약담당자는 제1항의 통지를 받은 때에는 계약서, 설계서, 준공계 그 밖의 관계

서류에 의하여 그 날부터 14일 이내에 계약상대자의 입회 하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다. 다만, 천재지변 등 불가항력의 사유로 인하여 검사를 완료하지 못한 경우에는 당해 사유가 소멸한 날부터 3일 이내에 검사를 완료하여야 하며, 부득이한 사유가 있는 경우에는 7일의 범위 안에서 검사기간을 연장할 수 있다.

③ 계약담당자는 제2항의 검사에 있어서 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 시정조치를 하여야 한다.

④ 제3항의 경우에 계약이행기간이 연장될 때에는 계약담당자는 제19조의 규정에 의한

지체상금을 부과한다.

⑤ 계약상대자는 제2항의 규정에 의한 검사에 입회ㆍ협력하여야 한다. 계약상대자가 입회를 거부하거나 검사에 협력하지 아니함으로써 발생하는 지체에 대하여는 제3항 및 제4항의 규정을 준용한다.

⑥ 계약담당자는 검사를 완료한 때에는 그 결과를 계약상대자에게 통지하며, 검사완료통지를 받은 계약상대자는 모든 공사시설, 잉여자재, 폐기물 및 가설물 등을 공사장으로부터 즉시 철거반출하여야 하며 공사장을 정돈하여야 한다.

⑦ 기성검사 시 검사에 합격된 자재라도 단순히 공사현장에 반입된 것만으로는 기성부분으로 인정할 수 없다. 다만, 이 경우 일반자재시장에서 거래되지 아니하는 자재로서

계약상대자가 직접 또는 제3자에게 위탁하여 가공ㆍ조립 또는 제작된 자재인 때에는

당해 자재의 특성, 용도 및 시장거래상황 등을 고려하여 반입된 자재의 100분의 50에

해당하는 범위 내에서 기성부분으로 인정될 수 있다.

제22조(인 수) ① 계약담당자는 제21조의 규정에 의하여 검사완료 통지를 한 후 계약상대자가 서면으로 인수를 요청하였을 때에는 당해 공사목적물을 인수한다.

② 계약담당자는 계약상대자가 제1항의 규정에 의한 공사목적물의 인수요청을 하지 아니한 때에는 공사대가의 지급과 동시에 공사목적물의 인도를 요구할 수 있다. 이 경우 계약상대자는 지체 없이 당해 공사목적물을 인도하여야 한다.

제23조(기성부분의 인수) ① 계약담당자는 전체 공사 목적물이 아닌 기성부분(성질상 분할할 수 있는 공사에 대한 완성부분에 한한다)에 대하여 이를 인수할 수 있다.

② 제22조의 규정은 제1항의 경우에 이를 준용한다.

제24조(부분사용 및 부가공사) ① 계약담당자는 계약목적물의 인수 전에 기성부분이나 미완성부분을 사용할 수 있으며 동 부분에 대하여는 당해 구조물 안전에 지장을 주지 아니하는 부가공사를 할 수 있다.

② 제1항의 경우 계약상대자와 부가공사에 대한 계약상대자는 계약담당자의 지시에 따라 공사를 진행하여야 한다.

③ 계약담당자는 제1항의 규정에 의한 부분사용 또는 부가공사로 인하여 계약상대자에게 손해가 발생한 경우에는 실비의 범위 내에서 보상할 수 있다.

제25조(일반적 손해 및 천재지변 등 불가항력에 의한 손해) ① 계약상대자는 계약의 이행중 공사목적물, 지급자재, 대여품 및 제3자에 대한 손해를 발생시켰을 때에는 계약담당자에게 책임이 있는 경우를 제외하고는 손해를 부담하여야 한다.

② 계약상대자는 제22조 및 제23조의 규정에 의한 공사목적물의 인도 후에 천재지변 등 불가항력적인 사유 또는 기타 계약상대자의 책임 없는 사유로 인하여 발생한 손해에 대하여는 책임을 지지 아니한다.

제26조(하자보수) ① 계약상대자는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 계약서에서 정한 기간(이하 "하자담보책임기간"이라 한다)동안 공사목적물의 하자에 대한 보수책임이 있다.

② 계약상대자는 하자보수 통지를 받은 때에는 즉시 보수작업을 하여야 하며 당해 하자의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 계약담당자에게 제출하여야 한다.

제27조(하자보수보증금) ① 계약상대자는 공사의 하자보수를 보증하기 위하여 계약서에서 정한 하자보수보증금률을 계약금액(당초 계약금액이 조정된 경우에는 조정된 계약금액을 말한다)에 곱하여 산출한 금액(이하 "하자보수보증금"이라 한다)을 준공검사 후 그 공사의 대가를 지급할 때까지 현금 또는 보증서 등으로 납부 또는 제출하여야 한다.

다만, 하자보수보증금을 납부하지 아니하게 할 수 있는 공사는 그러하지 아니하다.

② 계약상대자가 제26조제1항의 규정에 의한 하자담보책임기간 중 계약담당자로부터 하자보수요구를 받고 이에 불응한 경우에는 제1항의 규정에 의한 하자보수보증금을 계약담당자에 귀속한다.

③ 하자보수보증금은 하자담보책임기간이 만료된 후 계약상대자의 요청에 의하여 반환한다.

제28조(하자검사) ① 계약상대자는 하자검사에 입회하여야 한다. 다만, 계약상대자가 특별한 사정없이 입회를 거부하는 경우(계약담당자가 인정하는 특별한 사정이 있는 경우는 예외로 한다)에는 계약담당자는 일방적으로 검사를 할 수 있으며 검사결과에 대하여 계약상대자가 동의한 것으로 간주한다.

② 계약담당자는 하자담보책임기간의 만료 후 최종검사를 하였을 때에는 하자보수완료

확인서를 계약상대자에게 발급한다. 이 경우 최종검사에서 발견되는 하자사항은 계약상대자가 자신의 부담으로 보수하여야 한다.

③ 계약상대자의 책임과 의무는 제2항의 규정에 의한 하자보수완료확인서 발급일 부터 소멸한다.

제29조(특별책임) 계약담당자는 하자보수완료확인서 발급에 불구하고 당해 공사의 특성 및 관련 법령에서 정한 바에 따라 필요하다고 인정하는 경우 제21조 및 제28조의 규정에 의한 검사과정에서 발견되지 아니한 시공상의 하자에 대하여는 계약상대자의 책임으로 하는 특약을 정할 수 있다.

제30조(특허권 등의 사용) 공사의 이행에 특허권 기타 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 시공방법을 사용할 때에는 계약상대자는 그 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다.

제31조(발굴물의 처리) ① 공사현장에서 발견한 모든 가치있는 화석ㆍ금전ㆍ보물 기타 지질학 및 고고학상의 유물 또는 물품은 관계법규에서 정하는 바에 의하여 처리한다.

② 계약상대자는 제1항의 물품이나 유물을 발견하였을 때에는 즉시 계약담당자에게 통지하고 그 지시에 따라야 하며 이를 취급할 때에는 파손이 없도록 적절한 예방조치를 하여야 한다.

제32조(기성대가의 지급) ① 공사완성 전이라도 계약상대자의 청구에 의하여 계약담당자는 기성부분에 대한 대가를
회에 한하여 분할 지급할 수 있다.

② 기성대가는 기성검사에 의해 계약단가에 의하여 산정ㆍ지급한다. 다만, 계약단가가 없을 경우에는 제16조 제1항 및 제2항에 의하여 산정된 단가를 적용한다.

제33조(준공대가의 지급) ① 계약상대자는 공사를 완성한 후 제21조의 규정에 의한 검사에 합격한 때에는 소정절차에 따라 대가지급을 청구할 수 있다.

② 계약담당자는 제1항의 청구를 받은 때에는 그 청구를 받은 날부터 14일 이내에 그 대가를 지급하여야 한다. 이 경우 계약상대자와 합의하여 14일을 초과하지 아니하는 범위 안에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있다.

③ 천재지변 등 불가항력의 사유로 인하여 대가를 지급할 수 없게 된 경우에는 당해 사유가 소멸된 날부터 3일 이내에 대가를 지급하여야 한다.

④ 계약담당자는 제1항의 청구를 받은 후 그 청구내용의 전부 또는 일부가 부당함을

발견한 때에는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 당해 청구서를 반송할 수 있다. 이 경우 반송한 날부터 재청구를 받은 날까지의 기간은 제2항의 지급기간에 이를 산입하지 아니한다.

⑤ 제1항의 대가지급 청구에 대하여 계약담당자는 다음 각 호의 금액을 제외한 나머지 금액을 계약상대자에게 지급할 수 있다.

1. 계약담당자에 대한 계약상대자의 부담금

2. 당해 공사와 관련된 제 과징금 및 체불임금

3. 기타 필요한 공제액

제33조의2(국민건강보험료 등 사후정산) ① 계약담당자는 공사의 예정가격 작성 시 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, (이하 "국민건강보험료 등"이라 한다)를 관련 법령에 따라 각각 계상한다.

② 계약담당자는 국민건강보험료 등의 사후정산과 관련하여 다음 각 호의 사항을 입찰공고 등에 명시하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 하여야 한다.

1. 국민건강보험료 등은 사후정산을 하게 된다는 사항

2. 예정가격 작성 시 계상된 국민건강보험료 등

3. 입찰참가자가 입찰금액 산정 시(공사비내역서 포함) 국민건강보험료 등은 제2호에 따른 금액을 조정 없이 반영하여야 한다는 사항

③ 계약상대자는, 계약담당자가 제33조의 규정에 의한 대가지급 시 당해 공사 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인한 후 제2항제2호에 따라 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 정산하는데 동의하며, 이를 위하여 계약상대자는 국민건강보험료 등의 납부여부를 확인할 수 있는 증빙서류를 계약담당자에게 제출하여야 한다.

제33조의3(대가지급지연에 대한 이자) ① 계약담당자는 대가지급청구를 받은 경우에 제33조의 규정에 의한 대가지급기한까지 대가를 지급하지 못하는 경우에는 지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수(이하 "대가지급지연일수" 이라 한다)에 당해 미지급금액에 대하여 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 금융기관 대출평균금리를 말한다)를 곱하여 산출한 금액을 이자로 지급하여야 한다.

② 천재지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 대가지급이 지연된 경우에 제33조제3항의 규정에 의한 연장기간은 대가지급지연일수에 산입하지 아니한다.

제33조의4(산업안전보건관리비 등 목적 외 사용금지) ① 계약상대자가 계약금액에 포함된 산업안전보건관리비, 품질관리비, 환경관리비 및 건설근로자퇴직공제부금 등(이하 “산업안전보건관리비 등”이라 한다)을 「산업안전보건법」, 「건설기술 진흥법」, 「건설산업기본법」 및 각 법의 시행령, 시행규칙 등에서 정한 목적에 사용하지 아니하거나 다른 목적에 사용한 경우에는 계약담당자는 해당 금액을 감액할 수 있다.

② 계약상대자는 제1항에서 규정한 산업안전보건관리비 등을 목적 외에 사용하지 않았음을 이유로 안전관리, 품질관리 및 환경관리를 소홀히 하여서는 아니 된다.

제34조(계약금액의 감액 또는 환수) ① 계약담당자는 계약체결 후 계약내용에 하자 또는착오가 있음이 발견되거나 기타 계약금액을 감액하여야 할 정당한 사유가 발생하였을 때에는해당 금액을 감액 또는 환수할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 계약금액의 감액 또는 환수는 계약상대자에게 귀속하는 모든명목의 금액에서 공제할 수 있으며, 공제할 금액이 없을 경우에는 계약담당자가 정한 기일까지 계약상대자는 해당 금액을 납부하여야 한다.

제35조(하도급의 승인 등) ① 계약상대자가 계약된 공사의 일부를 제3자에게 하도급하고자 할 때에는 계약담당자의 서면승인을 받아야 한다. 다만, 건설산업기본법의 규정에 의하여 전문공사를 당해 전문공사업자에게 하도급하는 경우에는 계약담당자에 대한 통지로서 갈음할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 하도급한 경우에도 이 계약상의 계약상대자의 책임과 의무가 면제되지 아니하며 계약상대자는 하수급인ㆍ하수급인의 대리인ㆍ근로자의 행위에 대하여 선임·관리·감독상의 책임을 져야 한다.

③ 계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 계약상대자로부터 하도급계약에 대한 승인신청 또는 통지를 받은 때에는 하도급계약금액이 하도급하고자 하는 부분의 산출내역서상의 계약단가를 기준으로 산출한 금액(일반관리비 및 이윤을 포함한다)의 100분의 82미만인 때에는 당해 하도급계약내용을 심사하여 당해 공사의 적정한 이행이 되지 아니할 우려가 있다고 인정되는 때에는 계약상대자에게 하도급계약내용의 변경을 요구할 수 있다. 이 경우 계약상대자는 정당한 이유가 없는 한 변경요구에 응하여야 한다.

④ 계약담당자는 제3항의 규정에 의한 심사는 당해 하도급공사의 성질ㆍ이행의 난이도ㆍ공사량의 다과 및 하도급계약 체결방법 등을 종합하여 심사할 수 있다.

⑤ 계약담당자는 승인한 하도급공사의 시공에 있어 당해 하도급자가 부적당하다고 인정될 때에는 계약상대자에 대하여 하도급자의 교체를 요구할 수 있다. 이 경우 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 하도급자를 교체하여야 한다.

⑥ 계약담당자는 제1항의 규정에 의거 하도급계약을 승인하거나 통보받은 경우로서 기성 및 준공대가를 지급하는 때에는 지급 전에 그 대가지급내용을 당해 하수급인에게 통보할 수 있으며 이 조건이 정하는 바에 의하여 계약금액을 조정한 때에는 조정내용을 당해 하수급인에게 통보할 수 있다.

⑦ 계약상대자는 제1항의 규정에 의거 하도급계약에 대한 승인신청 또는 통지를 할 때에는 제36조제1항 각 호의 어느 하나에 해당되는 사유가 발생될 경우 하도급부분에 대한 대가를 계약담당자가 하수급인에게 직접 지급하는 것을 용인한다는 내용의 문서(이하 “하도급대가 직접지급 승낙서”라 한다)를 제출하여야 한다. 계약담당자는 계약상대자가 하도급대가 직접지급 승낙서를 제출하지 아니한 경우에는 특별한 사유가 없는 한 하도급계약의 승인을 하지 아니한다.

⑧ 제1항 내지 제6항의 규정은 승인 또는 통보된 하도급계약의 내용을 변경하는 경우에 이를 준용한다.

⑨ 계약상대자는 계약담당자에 대한 계약문서상 계약상대자의 모든 의무규정을 하수급인이 계약상대자에 대하여 준수하고 이행할 것을 하수급인과 약정하여야 한다.

제36조(하도급대가의 직접지급 등) ① 계약담당자는 계약상대자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제35조제1항의 규정에 의하여 승인 또는 통보받은 하도급계약 중 하수급인이 시공한 부분에 상당하는 금액에 대하여는 계약상대자가 하수급인에게 기성대가 및 준공대가 지급을 의뢰한 것으로 보아 하도급직불합의서 등 관련서류를 제출받고 하수급인에게 직접 지급한다.

1. 하수급인이 계약상대자를 상대로 하여 받은 판결로서 그가 시공한 분에 대한 하도급대금지급을 명하는 확정판결이 있는 경우

2. 계약상대자가 파산, 부도, 영업정지 및 면허취소 등으로 하도급대금을 하수급인에게 지급할 수 없게 된 경우

3. 예정가격의 100분의 82 미만의 금액으로 계약을 체결한 경우로서 계약담당자가 하수급인의 보호를 위해 필요하다고 인정하는 공사의 경우

4. 하도급계약의 이행보증을 요하는 건설공사의 하도급계약 중 계약상대자가 하수급인에게 하도급대금의 지급을 보증하지 아니한 경우로서 계약담당자가 하수급인의 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우

② 계약담당자는 제1항의 규정에 불구하고 하수급인이 당해 하도급계약과 관련하여 노임, 중기사용료, 자재대 등을 체불한 사실을 계약상대자가 객관적으로 입증할 수 있는 서류를 첨부하여 당해 하도급대가의 직접 지급중지를 요청한 때에는 당해 하도급대가를 직접 지급하지 아니할 수 있다.

③ 계약상대자는 준공신고 또는 기성대가의 지급청구를 위한 검사를 신청하고자 할 경우에는 하수급인이 시공한 부분에 대한 내역을 구분하여 신청하여야 하며, 기성대가 및 준공대가 신청 시 제1항의 하도급대가가 포함된 대가지급을 청구할 때에는 당해 하도급대가를 분리하여 청구하여야 한다.

제37조(계약의 해제 또는 해지) ① 계약담당자는 계약상대자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다. 다만, 제3호의 경우에는 해제 또는 해지하여야 한다.

1. 정당한 이유 없이 약정한 착공시일이 경과하고도 공사에 착수하지 아니할 경우

2. 계약상대자의 책임 있는 사유로 인하여 준공기한까지 공사를 완성하지 못하거나 완성할 가능성이 없다고 인정될 경우

3. 제19조에 의한 지체상금이 당해 계약의 계약보증금상당액에 달한 경우로서 계약기간을 연장하여도 공사를 완공할 가능성이 없다고 판단되는 경우

4. 계약상대자가 금융기관의 거래정지 처분, 어음 및 수표의 부도, 제3자에 의한 가압류·가처분·강제집행, 피성년후견·피한정후견·파산선고 또는 회사정리의 신청 등으로 계약이행이 곤란하다고 인정될 경우

5. 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

② 계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 때에는 그 사실을 계약상대자 및 제35조의 규정에 의한 하수급인에게 통지하여야 한다.

③ 제2항의 규정에 의한 통지를 받은 계약상대자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 당해 공사를 즉시 중지하고 모든 공사자재 및 기구 등을 공사장으로부터 철거하여야 한다.

2. 계약상대자는 계약담당자로부터 받은 대여품 등이 있을 때에는 지체 없이 계약담당자에게 반환하여야 한다.이 경우 당해 대여품 등이 계약상대자의 고의 또는 과실로 인하여 멸실 또는 파손되었을 때에는 원상회복 또는 그 손해배상을 하여야 한다.

3. 제10조의 규정에 의한 지급자재 중 기성부분으로서 인수된 부분에 사용한 것을 제외한 잔여재료는 계약담당자에게 반환하여야 한다. 이 경우 당해 재료가 계약상대자의 고의 또는 과실로 인하여 멸실 또는 파손되었을 때, 또는 공사의 기성부분으로서 인수되지 아니하는 부분에 사용된 때에는 원상회복 또는 그 손해배상을 하여야 한다.

4. 계약담당자가 요구하는 공사장의 모든 재료, 정보 및 편의를 계약담당자에게 제공하여야 한다.

④ 계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지한 경우 및 제41조의 규정에 의하여 보증기관이 보증이행을 하는 경우에 기성부분을 검사하여 인수한 때에는 당해 부분에 상당하는 대가를 계약상대자에게 지급한다.

⑤ 제1항의 규정에 의하여 계약이 해제 또는 해지된 경우 계약상대자는 지급받은 선금에 대하여 미정산잔액이 있는 경우에는 그 잔액에 대한 약정이자상당액[사유발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 대출평균금리를 말한다)에 의하여 산출한 금액]을 가산하여 계약담당자에게 상환하여야 한다. 이 경우 계약담당자는 선금잔액과 기성부분에 대한 미지급금액을 상계할 수 있다. 다만, 제36조의 규정에 의하여 하도급대가를 직접 지급하는 경우에는 하도급대가를 지급한 후 기성부분에 대한 미지급금액의 잔액이 있을 때에 선금잔액과 상계할 수 있다.

제38조(사정변경에 의한 계약의 해제 또는 해지) ① 계약담당자는 제37조제1항 각 호의 경우 외에 계약담당자에게 당해 계약의 이행이 명백히 불필요하게 되거나 당해 계약의 이행을 기대함이 객관적으로 불가능하게 된 명백한 사정이 발생하는 때에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

② 제37조제2항 및 제3항의 규정은 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지하는 경우에 이를 준용한다.

③ 계약담당자는 제1항의 규정에 의하여 계약을 해제 또는 해지하는 경우에는 다음 각호에 해당하는 금액을 제37조제3항 각 호의 사항을 수행 완료한 날 이후 계약상대자에게 지급하여야 한다.

1. 계약상대자가 시공한 부분 중 대가를 지급하지 아니한 금액

2. 전체공사의 완성을 위하여 계약의 해제 또는 해지일 이전에 투입된 계약상대자의 인력ㆍ자재 및 장비의 철수비용

④ 계약상대자는 선금에 대한 미정산잔액이 있는 경우에는 이를 계약담당자에게 상환하여야 한다. 이 경우 미정산잔액에 대한 이자는 가산하지 아니한다.

제39조(계약상대자에 의한 계약해제 또는 해지) ① 계약상대자는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

1. 제15조에 의하여 공사내용을 변경함으로써 계약금액이 100분의 40이상 감소되었을 때

2. 제40조에 의한 공사정지기간이 공기의 100분의 50을 초과하였을 경우

② 제1항에 의하여 계약이 해제 또는 해지되었을 경우에는 제38조 제2항부터 제4항까지를 준용한다.

③ 계약상대자는 당해 계약의 체결 이후 단순한 계산착오 또는 오기 등을 이유로 공사의 변경, 계약의 해제 또는 해지를 요구할 수 없다.

제40조(공사의 일시정지) ① 공사감독자는 다음 각 호의 경우에는 공사의 전부 또는 일부의 이행을 정지시킬 수 있다. 이 경우 계약상대자는 정지기간 중 선량한 관리자의 주의의무를 해태하여서는 아니 된다.

1. 공사의 이행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우

2. 공사의 전부 또는 일부의 안전을 위하여 공사의 정지가 필요한 경우

3. 제18조의 규정에 의한 응급조치의 경우

4. 그 밖에 계약담당자의 필요에 의하여 계약담당자가 지시한 경우

② 공사감독자는 제1항의 규정에 의하여 공사를 정지시킨 경우에는 지체 없이 계약상대자 및 계약담당자에게 정지사유 및 정지기간을 통지하여야 한다.

③ 제1항의 규정에 의하여 공사를 정지시킨 경우 계약상대자는 계약기간의 연장 또는 추가금액을 청구할 수 없다. 다만, 계약상대자의 책임 있는 사유로 인한 정지가 아닌 때에는 그러하지 아니하다.

제41조(공사계약에 있어서의 이행보증) ① 계약담당자는 계약상대자가 제37조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제8조에서 정한 보증이행업체에 대하여 공사를 완성할 것을 청구할 수 있다.

② 제1항의 청구가 있을 때에는 보증기관은 지체 없이 그 보증의무를 이행하여야 한다. 이 경우 보증의무를 이행한 보증기관은 계속공사에 있어서 계약상대자가 가지는 계약체결상의 이익을 가진다. 다만, 보증기관은 보증이행업체를 지정하여 보증의무를 이행하는 대신 공사이행보증서에 정한 금액을 현금으로 계약담당자에게 납부함으로써 보증의무이행에 갈음할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 당해 계약을 이행하는 보증기관은 계약금액 중 보증이행부분에 상당하는 금액을 계약담당자에 직접 청구할 수 있는 권리를 가지며 계약상대자는 보증기관의 보증이행부분에 상당하는 금액을 청구할 수 있는 권리를 상실한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정 외에 공사이행보증서 제출에 따른 보증의무이행에 대하여는 기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제11장(공사의 이행보증제도 운용)을 준용할 수 있다.

제42조(부정당업자의 입찰참가자격제한) 계약상대자가 제8조 제2항 제2호의 농협, 정부, 지방자치단체 또는 공공기관이 정하는 부정당업자 제한기준에 해당하거나 입찰참가자격제한을 받은 경우에는 입찰참가자격이 제한된다.

제43조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무) ① 계약담당자는 계약서상의 규정에 의하여 계약상대자가 제출하는 각종 보고서, 정보, 기타 자료 및 이에 응하여 얻은 기술지식의 전부 또는 일부를 법령이 허용하는 범위내에서 계약담당자의 이익을 위하여 복사, 이용 또는 공개할 수 있다. 다만, 공개의 경우 계약상대자의 사전 승인을 얻어야 한다.

② 계약상대자 및 그 소속 임직원, 사용인, 대리인 그 밖에 당해 계약상 계약상대자를 위하여 활동한 사람 등은 당해 계약의 체결 또는 이행과정에서 얻은 계약담당자와 관련한 영업상의 정보 또는 비밀사항을 계약담당자의 승인 없이 외부에 공개 또는 누설하여서는 아니된다.

③ 계약상대자는 제2항을 위반함으로써 발생하는 계약담당자의 손해에 대하여 손해배상 등 이와 관련된 민·형사상 책임을 진다.

제44조(분쟁의 해결) ① 계약서에서 정한 사항 외에 계약의 수행 중 계약당사자 간에 발생하는 분쟁은 계약당사자가 협의에 의하여 해결한다.

② 제1항의 분쟁이 협의에 의하여 해결되지 아니할 때에는 법원의 판결 또는 중재법에 의한 중재에 의하여 해결한다.

③ 계약상대자는 제1항 및 제2항의 규정에 의한 분쟁기간 중 공사의 수행을 중지하여서는 아니 되고, 분쟁기간 중 용역 수행을 중지하여 손해가 발생할 경우 이와 관련된 민·형사상 책임을 진다.

제45조(공사관련자료의 제출) 계약담당자는 필요하다고 인정할 경우 계약상대자에게 산출내역의 기초가 되는 단가산출서 또는 일위대가표의 제출을 요구할 수 있으며 이 경우 계약상대자는 계약담당자가 인정하는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다.

제46조(산업안전·보건조치 등 이행) ① 계약상대자는 계약 이후 착공 준비 단계부터 공사를 완료하여 공사목적물을 계약담당자(발주자)에게 최종적으로 인계하기 전까지 사업장내에서 「산업안전보건법」에서 정한 안전 및 보건을 유지하기 위해 각 호의 내용을 포함한 조치 등을 하여야 한다.

1. 산업안전보건법령상의 도급인의 안전조치 및 보건조치 의무 준수

2. 현장 내 안전보건관리책임자 및 관리감독자, 근로자에 대한 안전보건 교육 이수

3. 유해하거나 위험한 기계·기구·설비의 법에 따른 안전검사

4. 안전보건대장 작성 대상 현장의 경우 공사 안전보건대장 작성 및 이행

5. 안전보건조정자 선임 대상현장의 경우 안전보건조정자의 업무 요구 및 지시 준수

6. 근로자가 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소 할 수 있는 휴게시설 설치

7. 기타 건설공사도급인으로서 산업안전보건법에서 정한 의무사항 준수

② 현장에서 타워크레인 등 「산업안전보건법 시행령」 제66조의 기계·기구·설비 등이 설치 작동하고 있는 경우 또는 이를 설치·해체·조립 작업 시 각 호의 내용을 포함하여 필요한 안전보건조치를 하여야 한다.

1. 작업시작 전 소유 또는 대여하는 자와 합동 안전점검

2. 작업을 수행하는 사업주의 작업계획서 작성 및 이행여부 확인

3. 작업자의 자격 확인 등

③ 계약담당자가 건설재해예방전문지도기관과 건설산업재해 예방을 위한 지도계약을

체결한 경우 계약상대자는 건설재해예방전문지도기관의 지도에 따라 산업재해 예방을

위한 적절한 조치를 하여야 한다. [붙임-4] 공사계약특수조건

제1조(목 적) 이 공사계약특수조건은 계약담당자와 계약상대자가 체결하는 도급계약의 내용을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(공사현장 대리인) ①공사현장대리인은 공사이행을 위하여 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 하며, 공사현장에 있지 않게 되는 때에는 다음 각 호에 따라 계약 담당자에게 통지하여야 한다.

1. 업무시간 중에 부재가 예상될 경우 계약담당자에게 통지하여 사전 승인을 받아야 한다.

2. 2일 이상 부재가 예상될 경우 대리인을 지명하여 계약담당자에게 통지하고 사전 승인을 받아야 한다.

②공사현장대리인 제1항에서 규정하는 사항을 이행치 않음으로써 발생하는 공사의 지연 또는 기타 손실에 대하여는 계약상대자가 책임을 진다.

제3조(공동수급체 대표자의 책임) 공동수급체 대표자는 공동수급체 구성방법에 불구하고 공사전반(계약이행)에 대하여 총괄책임을 지며 분담이행에 따른 공동도급 구성원내의 책임은 공동수급체내에서 자체 해결하여야 한다.

제4조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ①계약담당자는 물가변동으로 인한 계약금액을 조정할 경우에는 당해 계약을 체결한 날부터 90일 이상 경과하고 동시에 입찰일을 기준일로하여 기획재정부장관이 정하는 지수조정률이 100분의 3 이상 증감된 때에 계약금액을 조정할 수 있다. 이 경우 계약금액의 조정이 있은 후 조정기준일(조정사유가 발생한 날을 말한다)부터 90일 이내에는 이를 다시 조정하지 못한다.

②제1항에 따른 지수조정률은 계약금액(조정기준일 이후에 이행될 부분을 그 대상으로 한다)의 산출내역을 구성하는 비목군 및 다음 각 호의 지수 등의 변동률에 따라 산출하되, 지수조정률의 산출요령 등은 기획재정부장관이 정하는 바에 의한다.

1. 한국은행이 조사하여 공표하는 생산자물가기본분류지수 또는 수입물가지수

2. 정부‧지방자치단체 또는 공공기관의 운영에 관한 법률에 따른 공공기관이 결정‧허가 또는 인가하는 노임‧가격 또는 요금의 평균지수

③계약금액을 조정함에 있어서 그 조정금액은 계약금액 중 조정기준일 이후에 이행되는 부분의 대가(이하 “물가변동적용대가” 라 한다)에 지수조정률을 곱하여 산출하되, 계약상 조정기준일 전에 이행이 완료되어야 할 부분은 이를 물가변동적용대가에서 제외한다. 다만, 발주사무소의 책임 있는 사유 또는 천재지변 등 불가항력의 사유로 이행이 지연된 경우에는 물가변동적용대가에 이를 포함한다.

④기타 세부사항은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 기획재정부 계약예규를 준한다.

제5조(노임지급) 계약담당자는 원활한 계약이행을 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 공사현장에 종사하는 근로자의 노임지급과 관련하여 필요한 지시를 할 수 있으며, 계약상대자가 이를 이행하지 아니할 경우 당해 공사대금에서 노임을 공제하여 근로자 에게 직접 지불할 수 있다. 다만, 현장근로자의 노임을 직접 공제해서는 아니되는 정당한 사유가 있음을 계약상대자가 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.

제6조(환경오염방지 및 품질관리 등) ①계약상대자는 대기오염, 수질오염, 소음, 진동, 악취 등으로 환경피해 발생 및 인근주민이나 통행인에게 불편이 없도록 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음ㆍ진동규제법, 폐기물관리법, 오수ㆍ분뇨및축수산폐수의처리에관한법률 등 관계법령 및 설계서에 의거 발생 오염물질 종류와 예상량, 처리방법, 처리시행자 등이 포함된 환경오염방지계획을 수립하여야 한다.

②계약상대자는 공사품질을 확보할 수 있도록 건설기술진흥법령에 따른 품질관리계획서 또는 품질시험계획을 수립하고 이를 성실히 이행하여야 한다.

③계약상대자는 공사착공신고서 제출 시 제1항 및 제2항의 환경오염방지계획서와 품질관리계획서 또는 품질시험 계획서(이하 “계획서”라 한다)를 발주처에 제출하여 승인을 받아야 하며, 발주처에서 보완을 요청하였을 때에는 이에 따라야 한다.

④계약상대자는 계획서를 현장에 비치하고, 오염방지, 품질시험․관리 이행실적을 기록 유지하여야 하며, 발주처에서 환경오염방지계획 및 이행실적의 제출을 요구할 때에는 그에 따라야 한다.

⑤발주처는 계약상대자가 시행하는 공사에 대하여 제2항에 따라 수립한 계획에 따라 품질관리를 적정하게 실시하는지의 여부를 확인하고 그 결과에 따라 필요한 조치를 할 수 있으며, 계약상대자는 확인에 적극 협조하여야 한다.

제7조(폐기물의 처리) ①계약상대자는 폐기물관리법령에 의거 폐기물처리업자로 허가된 자에게 위탁하여 폐기물을 처리하여야 한다. 다만, 관련법령에 따라 폐기물처리시설을 설치하여 승인을 받았거나 신고 후 직접 처리하는 경우에는 그러하지 아니하다.

②계약상대자는 폐기물관리법령의 규정에 따라 폐기물을 처리하여야 하며 이를 위반하여 처리하는 경우 계약담당자는 이의 시정을 요구할 수 있다.

③계약상대자가 제2항에서 규정한 시정 요구에 응하지 않을 경우 계약담당자는 폐기물 처리업자에게 위탁하여 처리할 수 있으며 이에 소용되는 비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

④계약담당자가 폐기물을 폐기물처리업자에게 직접 위탁하여 처리하는 경우에도, 계약 상대자는 계약담당자 및 폐기물처리업자와 협의하여 폐기물의 반출 등에 필요한 적정한 편의를 제공하여야 한다.

제8조(산업안전보건관리비, 품질관리비, 환경보전비 목적 외 사용금지 및 기술지도 계약)

①계약담당자는 계약상대자가 계약금액에 포함된 산업안전보건관리비, 품질관리비, 환경보전비 및 건설근로자 퇴직공제부금(이하 “산업안전보건관리비 등이라 한다)을 산업안전보건법령 또는 건설기술관리법령 또는 건설산업기본법령에서 정한 목적 이외에 사용하거나 목적대로 사용하지 아니한 경우 그 금액을 감액조치 한다.

②계약상대자는 제1항에서 규정한 산업안전보건관리비 등을 목적 외에 사용하지 않았음을 이유로 안전관리, 환경관리 및 품질관리를 소홀히 하여서는 아니된다.

③계약상대자는「산업안전보건법 시행규칙」제32조 제3항에 규정된 “노동부령이 정하는 자”에 해당하는 규모의 건설공사는 기술지도계약을 공사착공 후 14일 이내에 체결하고 기술지도계약서를 수요기관의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 동조항 단서 각호의 1에 해당하는 공사인 경우에는 그러하지 아니하다.

④계약담당자는 계약상대자가 산업안전보건법령 및 제3항에서 규정하는 기술지도계약대상공사에 대하여 기술지도계약을 체결하지 아니한 경우에는「산업안전보건법」제30조 제1항의 규정에 의하여 계상한 산업안전보건관리비의 20%에 해당하는 금액을 감액하며, 기술지도계약을 지연 체결하여 수수료가 조정된 경우에는 조정된 금액만큼 감액한다.

제9조(공사감독관의 지시) 계약상대자는 공사감독관의 구두지시가 있을 경우(지시내용의 이행 전후에 관계없이) 이를 지체없이 서면으로 확인하여야 한다.

제10조(계약상대자에 의한 도면) ①공사 일부분의 시공상세도면을 계약상대자가 작성토록 설계서에 명시된 경우 계약상대자는 필요한 시공상세도면ㆍ계산서 등을 작성 제출하여 당해 공종의 착공 전까지 공사감독관의 확인을 받아야 한다.

②계약상대자는 제1항에서 규정하는 시공상세도면 등에 대하여 공사감독관의 서면 승인을 받기 전까지는 당해 공종을 착수하여서는 아니된다. 시공상세도면 등에 대한 공사감독관의 승인은 제1항에 따른 계약상대자의 책임을 감면시키지 아니한다.

③공사감독관은 공사전ㆍ공사중 또는 준공여부와 관계없이 계약상대자가 제공한 시공 상세도면 등의 결함을 발견한 경우에는 그의 시공상세도면 등을 변경ㆍ수정토록 하고 그에 따라 시공토록 지시할 수 있다.

제11조(공사현장 품질관리자) ①계약상대자는 계약된 공사에 적격한 품질관리자(「건설기술진흥법」등 관계 법령에 의하여 품질관리원으로 인정하고 있는 자로서 건설기술자 교육을 이수한 자를 말한다. 이하 같다)를 지명하여 계약담당자에게 통지하여야 한다.

②품질관리자는 공사현장에 상주하면서 현장대리인을 보좌하여 공사감리자(감독관)의 지시에 따라 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 품질관리 업무를 처리하여야 한다.

제12조(공사관리) ①계약담당자는 계약관리를 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 공사현장에 대하여 다음 각호의 사항을 조사․점검하거나 계약상대자에게 자료를 요구할 수 있다.

1. 시공상태 2. 안전관리 상태 3. 설계변경 등 계약내용 변경에 관한 사항 4. 공사현장 관리상태 5. 하도급에 관한 사항(대금지급사항 포함) 6. 기타 계약조건 이행사항

②계약담당자는 제1항에 의한 조사․점검 결과 계약상대자가 계약조건 및 설계서 등의 계약내용과 다르게 시공한 사항에 대하여는 시정토록 조치할 수 있다.

제13조(지급자재 수급일정표 제출 등) ①계약상대자는 공사계약일반조건 제14조 제1항 2호에 의한 공사공정예정표를 제출하는 경우 지급자재의 수급일자별 품목, 규격, 및 수량 등이 포함된 지급자재 수급일정표를 발주처에 제출하여야 한다.

②계약상대자는 지급자재 수급일정표의 변경이 필요한 경우 미리 발주처의 승인을 받아야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 지급자재 수급 변경일정을 지급자재 납품업체에 대해 직접 통보할 수 있다.

③계약상대자는 공사이행에 필요한 경우 지급자재 납품업체에 대한 정보(업체명, 전화번호, 담당자 등)를 발주처에 요구할 수 있다.

제14조(인접공사 또는 관련공사 계약자와의 협조) ①계약상대자는 계약담당자의 요구가 있을 경우 공사현장 내 또는 인접 공사현장(이하 “인접공사” 라 한다)에서 다음 각호의 자가 그 공사이행에 필요한 적절한 편의를 제공하여야 한다.

1. 발주자와 계약된 다른 계약상대자 및 그들의 고용인

2. 인접 공사현장의 시공자

②이 계약을 이행함에 있어 계약상대자는 이 계약의 이행에 지장을 초래하는 인접공사 계약자의 명백한 위반 사항 또는 시공 상 결함을 조사하여 즉시 서면으로 계약담당자에게 통보하여야 한다. 계약상대자가 이를 통보하지 아니한 경우, 계약상대자는 인접공사 계약자에 의한 상기작업이 이 공사를 진행하는데 적합함을 인정하는 것으로 본다.

제15조(공사현장 인계에 따른 책임한계) 계약상대자는 착공일로부터 계약목적물 인계·인수 시까지 공사현장에서 발생하는 사고 등에 대한 책임을 진다.

제16조(부도 등으로 인한 보증시공 청구) ①일반조건 제37조의 사유로 인하여 계약을 해지·해제할 수 있는 경우에는 공사이행 보증회사에게 보증시공을 청구하거나 공동수급체 구성원에게 잔여공사를 완성하게 할 수 있다.

②계약상대자의 파산 ․ 해산 ․ 부도 ․ 법정관리 ․ 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정대상으로 결정하여 구조조정중인 업체) ․ 영업정지 ․ 중도탈퇴 등(이하 “부도 등” 이라 한다)으로 인하여 준공기한까지 공사를 완성할 가능성이 없다고 인정될 경우에는 계약상대자의 동의여부에 불구하고 제1항에 규정하는 조치를 할 수 있다.

③공동수급체 구성원 중 부도 등이 발생한 자에 대하여는 부도 등의 발생일로부터 1개월 이내에 당해 구성원의 잔여 출자비율을 임의조정 하거나 공사이행보증회사에 보증시공을 청구 할 수 있으며, 정당한 이유 없이 당초 협정서의 내용대로 공사를 이행하지 않는 경우 발주자 및 잔여 구성원 전원의 탈퇴요청이 있으면 당해 구성원의 동의여부에 불구하고 탈퇴조치하고 제1항에 정한 조치를 할 수 있다.

④공동수급체 구성원 중 부도 등으로 출자비율을 변경하여 잔여공사지분이 없는 구성원이 있는 경우에는 대가지급신청 ․ 계약내용변경 등은 잔여공사지분이 있는 구성원만의 서명 날인에 의할 수 있다.

제17조(하자보수보증금율 및 책임기간)하자담보 책임을 위한 공종별 하자보수보증금율 및 책임기간은 첨부에 의한다.

첨 부 : 농협 계약규정에 의한 하자보수보증금율 및 책임기간.

제17조의2(하자보증금의 특칙) ①공사계약일반조건 제37조의 사유로 계약의 해제·해지를 할 경우 계약상대자는 기성부분 검사를 필한 부분에 대한 하자보수보증금을 납부한다.

제18조(관련 법령 등의 준수) ①계약상대자는 당해 공사의 이행과 관련된 각종 법령·조례 ․ 규칙 또는 공공기관에 의하여 요구되는 사항(이하 “법령 등” 이라 한다)을 준수하여야 하며, 계약내용과 법령 등이 상호 일치하지 않거나 모순되어 해석상 의문이 있는 경우 지체 없이 계약담당자에게 서면으로 확인하여야 한다.

②법령 등은 별도의 약정이 없는 한 입찰일 당시 대한민국에서 적용되는 법령 등에 의한다.

③계약상대자는 본인, 그 고용인 및 하수급인이 법령 등을 위반하여 발생된 피해 및 민원 등에 대하여 책임을 진다. 이때, 법령 등의 위반으로 계약상대자가 처벌을 받은 경우라도 계약상 의무가 면제되거나 완화되지는 아니한다.

제19조(문서 등의 제출 지연에 대한 책임) 이 계약특수조건 및 기타 계약문서에서 요구하는 서류를 소정의 기한 내에 제출하지 않아 공사가 지연된 경우에 그로 인하여 발생한 손해는 계약상대자가 부담한다.

제20조(채권양도) ①계약상대자는 이 계약에 의하여 발생한 채권(공사대금 청구권)을 제3자에게 양도하고자 하는 경우에는 미리 계약(공사)이행보증서 발급기관의 동의를 얻어 계약담당자의 서면승인을 받아야 한다.

②계약담당자의 서면승인 없이 이 계약에 의하여 발생한 채권(공사대금 청구권)을 제3자에게 양도한 경우 공사계약일반조건 제32조의 기성대가의 지급시기는 동조건 제33조의 준공대가 지급시기로 자동 변경된다.

제21조(하자보수 책임승계 등) 다른 계약상대자가 이행한 공사를 계속하여 시공하는 계약상대자는 그 자신의 귀책사유로 인하여 하자가 발생하지 아니하였다는 것을 증명하지 못하는 한, 전 계약상대자에 의하여 이행된 부분에 대하여도 보수의 책임을 진다. 다만, 하자책임 구분이 분명한 경우는 그러하지 아니하다.

제22조(지체상금의 특칙) ① 지체상금은 계약금액을 기준으로 지체1일당 1/1,000로 산정한다.

② 분담이행방식으로 체결된 공동계약의 경우 공동수급체의 각 구성원은 지체상금 납부의무에 대하여 연대책임을 지므로 각 구성원은 상호 긴밀히 협조하여 공사를 완공하여야 한다.

③ 준공(사용승인)이 지체된 경우 면책일수에 대한 증명책임은 계약상대자가 지며, 지체책임이 있는 계약상대자가 지체상금 납부의무를 진다. 다만 지체원인이 다른 별도계약상대자와 경합하여 객관적으로 면책을 증명할 수 없는 경우 발주자에 대하여는 연대하여 지체상금을 납부하고, 당사자 내부적으로 정산한다.

제23조(수도·전기사용료 등의 부담) ① 계약상대자는 목적물을 인계하기 전에 공사 또는 각종 시운전을 위하여 공사현장에서 사용되는 수도 및 전기 사용료(본 수전 인입 후 기본요금은 제외)를 부담한다.

② 전항의 사용료를 납부하지 아니하는 경우 미지급 기성금에서 공제할 수 있다.

제24조(검사) ①계약담당자는 관련 법령에 따라 검사를 실시하여 시설물의 재해 및

재난예방과 안전성 확보 등을 위하여 정밀안전진단이 필요하다고 판단한 경우 정밀안전

진단의 시행을 시설물의 안전관리에 관한 특별법령에서 규정하는 전문기관에 의뢰할 수

있다.

②계약담당자는 제1항의 규정에 따라 정밀진단을 실시하는 경우 그 사유를 계약상대자에게 통보하여야 한다.

③계약담당자는 정밀안전진단 결과 안전상 문제가 있다고 판명된 경우 즉시 계약상대자에게 시정조치를 취하도록 하여야 한다. 이때 그러한 안전상 문제가 계약상대자의 귀책사유로 인한 경우에는 안전진단에 소요된 비용 및 보수비용을 계약상대자가 부담하여야 한다.

④제1항에서 규정하는 정밀안전진단 결과 안전상의 문제가 계약상대자의 귀책사유로 판명된 사항을 계약상대자가 시정하지 않을 경우 계약담당자는 제3자로 하여금 대행하도록 할 수 있으며 소요비용은 계약상대자가 부담한다.

⑤계약담당자는 준공검사결과 공사목적물의 사용에 지장이 없을 정도의 경미한 사항에 대하여는 계약상대자가 검사완료 통지를 접수한 후에 시정하도록 조치 할 수 있다. 다만, 계약담당자는 검사완료 통지를 하기 전에 계약상대자로 하여금 시정계획을 서면으로 제출하도록 하여야 한다.

⑥계약상대자는 시설물의 안전관리에 관한 특별법령에 의거 설계서 등 관련서류를 준공검사요청서 제출 시 첨부하여야 하며, 관련서류의 준비에 소요되는 비용은 계약금액에 포함된 것으로 본다.

⑦계약상대자는 건설기술진흥법령의 규정에 따라 준공 1개월 전까지 예비준공검사를 받아야 하며, 예비준공검사에서 지적된 사항은 일반조건 제21조에서 규정하는 준공검사를 받기 전에 시정하여야 한다.

제25조(피해보상 및 복구) ①계약상대자는 공사 중 민원발생 방지를 위하여 노력하여야 하며 공사 진행과정에서 발생한 제3자에 대한 대인 ․ 대물 피해에 대하여 책임을 진다. 다만, 발주자의 귀책사유로 인한 경우에는 그러하지 아니한다.

②계약상대자는 공사완료 이후라도 공사로 인한 주변침하, 균열발생 등의 피해에 대하여 일반조건 제26조에 규정된 하자담보책임기간 동안은 보상 및 복구 책임을 진다. 다만, 발주자의 귀책사유로 인한 경우에는 그러하지 아니한다.

제26조(하자검사 및 하자보수) ①일반조건 제28조의 규정에 부가하여 계약담당자는 하자검사가 전문적인 지식 또는 기술을 필요로 할 경우에는 전문기관에 의뢰하여 필요한 검사를 할 수 있다.

②계약담당자는 시설물의 안전관리에 관한 특별법령의 규정에 의하여 하자담보책임기간 만료일 전 6개월 이내에 정밀안전진단을 실시하고, 정밀안전진단결과 안전에 지장이 없다고 판정된 때에 한하여 최종검사를 시행하여 이상이 없을 경우 하자보수완료확인서를 계약상대자에게 발급한다.

③계약담당자는 제2항에서 규정하는 정밀안전진단을 실시한 때에는 하자담보책임기간이 만료되기 전에 그 결과를 계약상대자에게 통지하여야 한다.

④제2항의 규정에 의하여 정밀안전진단결과 구조상 주요부분에 시공상의 잘못으로 인하여 중대한 하자가 발견된 때에는 관계법령 및 일반조건의 규정에도 불구하고 중대한 하자에 대한 시정이 완료될 때까지 하자담보책임기간이 연장되며, 하자보수 공사를 실시할 경우 하자담보책임기간 중 공사감독에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

⑤하자담보책임기간 내에 계약상대자의 귀책사유로 인하여 정밀안전진단을 실시해야 하는 경우 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

⑥계약담당자는 하자내용이 중대하여 장기간 방치할 수 없을 경우 우선 응급 보수를 지시할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

제27조(불가항력 등) ①계약상대자는 일반조건 제19조제3항에서 규정하는 불가항력 사태의 발생을 대비하여 적절한 예방조치를 취하여야 하며, 불가항력의 사태가 발생한 경우에도 피해를 최소화하기 위하여 선량한 관리자로서의 의무를 다하여야 한다.

②계약상대자가 다음 각 호에 해당하는 사항을 고의 또는 중대한 과실로 이행하지 않은 경우에는 불가항력으로 인정하지 아니한다.

1. 계약상대자가 통제 가능한 경우

2. 계약상대자가 미리 예측하여 적절히 대비할 수 있는 경우

3. 계약상대자가 사태발생 후 적절히 대피하거나 극복할 수 있는 경우

4. 기타 계약상대자의 귀책사유에 기인한 경우

③제1항 내지 제2항을 적용함에 있어 적절한 예방조치 또는 미리 예측하여 적절히 대피할 수 있는 경우 등이란 공사현장에 10년 주기의 강우, 홍수 및 범람에 대비한 예방조치를 말한다.

제28조(산업안전보건관리비 등 사후정산) ① 계약담당자는 공사의 예정가격 작성 시 산업안전보건관리비를 관련 법령에 따라 각각 계상한다.

② 계약담당자는 산업안전보건관리비의 사후정산과 관련하여 다음 각 호의 사항을 입찰공고 등에 명시하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 하여야 한다.

1. 산업안전보건관리비는 사후정산을 하게 된다는 사항

2. 예정가격 작성 시 계상된 산업안전보건관리비

3. 입찰참가자가 입찰금액 산정 시(공사비내역서 포함) 산업안전보건관리비는 제2호에 따른 금액을 조정 없이 반영하여야 한다는 사항

③ 계약상대자는, 계약담당자가 공사계약일반조건 제32조 및 제33조의 규정에 의한 대가지급 시 당해 공사 전체에 대한 법적 사용기준에 적법한 증빙자료를 최종 확인한 후 제2항 제2호에 따라 입찰공고 등에 고지된 산업안전보건관리비의 범위 내에서 정산하는데 동의하며, 이를 위하여 계약상대자는 산업안전보건관리비의 납부여부를 확인할 수 있는 증빙자료를 계약담당자에게 제출하여야 한다.

제29조(매입세액의 공제) ① 계약상대자가 정당한 사유 없이 세금계산서를 발급하지 않아 계약담당자가 매입세액을 공제받지 못할 경우, 그로 인하여 발생된 계약담당자의 공제받지 못한 매입세액 상당의 손해를 배상할 책임을 진다.

② 전항의 경우로 인하여 발생된 계약담당자의 손해를 미지급 기성금에서 공제할 수 있다.

제30조(선금지급) 계약상대자는 공사계약일반조건 제32조에 의한 기성대가 이외에 선금

지급을 계약담당자에게 요청할 수 없다.

제31조(설계변경 등) ① 일반조건 제15조에 의한 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공전에 완료하여야 한다. 다만, 계약담당자는 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선시공을 하게 할 수 있다.

제32조(안전보건대장 작성 및 확인 등) ① 계약상대자는 계약담당자로부터 제공받은 설계안전보건대장을 반영하여 산업안전보건법 시행규칙 제86조제3항에 따른 사항을 포함한 별지 제3호서식의 공사안전보건대장을 작성하여야 한다.

② 계약담당자는 계약상대자가 설계안전보건대장 및 공사안전보건대장에 따라 산업재해 예방조치를 이행하였는지 여부를 공사시작 후 매 3월마다 1회 이상 확인하여야 한다. 다만, 3개월 이내에 공사가 종료되는 경우에는 종료 전에 확인하여야 한다.

③ 계약상대자가 공사안전보건대장에 따른 안전보건 조치 이행계획을 변경하고자 하는 경우 계약담당자(감리자 포함)에게 변경요청을 하여야 하며, 계약담당자는 변경요청의 적정성을 검토하여 필요한 경우 변경을 승인할 수 있다. 이 경우 계약상대자는 계약담당자의 요청사항을 공사안전보건대장에 반영하여야 한다.

④ 계약담당자는 계약상대자가 공사안전보건대장에 따른 안전보건 조치 등을 이행하지 아니하여 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때에는 계약상대자에게 작업중단을 요청할 수 있다.

⑤ 기타 세부사항은 산업안전보건법 및 건설공사 안전보건대장의 작성 등에 관한 고시에 따른다.

제33조(건설기술진흥법상 품질관리비 및 안전관리비 등 사후정산) ① 계약담당자는 건설기술진흥법상 품질관리비 및 안전관리비의 사후정산과 관련하여 다음 각 호의 사항을 입찰공고 등에 명시하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 미리 열람할 수 있도록 하여야 한다.

1. 품질관리비 및 안전관리비는 사후정산을 하게 된다는 사항

2. 예정가격 작성 시 계상된 품질관리비 및 안전관리비

3. 입찰참가자가 입찰금액 산정 시(공사비내역서 포함) 품질관리비 및 안전관리비는 입찰공고 등에 고지된 금액을 조정 없이 반영하여야 한다는 사항

② 계약상대자는, 계약담당자가 공사계약일반조건 제32조 및 제33조의 규정에 의한 대가지급 시 당해 공사 전체에 대한 법적 사용기준에 적법한 증빙자료를 최종 확인한 후 제1항 제2호에 따라 입찰공고 등에 고지된 품질관리비 및 안전관리비의 범위 내에서 정산하는데 동의하며, 이를 위하여 계약상대자는 품질관리비 및 안전관리비의 납부여부를 확인할 수 있는 증빙자료를 계약담당자에게 제출하여야 한다.

③ 기타 세부사항은 건설기술진흥법 및 정부공사 관련 기준에 따른다.

제34조(기타) ①이 특수조건과 일반조건이 서로 상이한 경우에는 특수조건을 우선 적용한다.

②계약상대자는 당해 계약과 관련하여 이유를 막론하고 유치권을 행사할 수 없다.

③계약상대자(건축공사)는 착공, 준공도서작성 및 사용승인(개발행위, 농지전용, 산지전용 등 일체행위 포함)신청 시 건축행정 시스템(세움터)에 관한 업무를 계약상대자의 비용과 책임으로 처리하여야 한다.

[첨 부] 하자보수보증금률 및 책임기간

□ 보증보험증권 등에 의한 보증금 납부 시 유의사항

1. 피보증인의 명의가 계약담당자일 것

2. 보증금액이 납부하여야 할 보증금액 이상일 것

□ 보증기간

하자보수보증금의 경우에는 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저

도래한 날부터 하자담보책임기간 종료 후 60일 이상일 것

□ 하자담보책임기간 1. 건축

가. 대형공공성건축물(관람집회시설,대규모소매점,16층이상 건물)의 기둥 또는 내력벽 : 10년

나. 대형공공성건축물의 기둥 또는 내력벽을 제외한 주요구조부 또는 "가"목 외의 건물 중 주요구조부 : 5년

다. 가목·나목과 제8항의 전문공사를 제외한 기타부분 : 1년

2. 전기·정보통신공사 : 1년

가. 조명기구 (안정기, SMPS 포함) : 2년

나. 전기․통신장비(방송장비, 수배전반, 발전기, 무정전전원장치 등) : 2년

3.「소방시설공사업법」에 의한 소방시설공사

가. 피난기구·유도등·유도표지·비상경보설비·비상조명등·비상방송설비 및 무선통신보조

설비 : 2년

나. 자동식소화기·옥내소화전설비ㆍ스프링클러설비ㆍ간이스프링클러설비ㆍ분무등소화설비

·옥외소화전설비ㆍ자동화재탐지설비·상수도소화용수설비 및 소화활동설비(무선통신

보조설비를 제외한다) : 3년 4. 플랜트 및 기계장치 : 3년 5. 부지정지 : 2년 6. 기타 토목공사 : 1년 7. 조경시설물 또는 조경식재공사 : 2년 8. 전문공사

가. 실내의장·미장·타일·도장·창호 제작 또는 설치, 2호 및 3호외의 건물내설비: 1년

나. 토공·석공사 또는 조적·철물·급배수·공동구·지하저수조·냉난방·환기·공기조화·자동제어·가스 또는 배연설비 : 2년

다. 방수˙지붕 또는 판금˙철근콘크리트˙승강기 또는 인양설비 : 3년

9. 각 공종간에 하자책임을 구분할 수 없는 복합공사인 경우에는 주된 공종을 기준으로

하자담보책임기간을 정하여야 한다. □ 하자보수보증금률 1. 조경공사 : 100분의 5

2. 건물공사, 냉·난방설비 및 이와 유사한 공사 : 100분의 3

3. 기타 경미한 공사 : 100분의 2. 끝.

[붙임-5] 계약업체용 청렴계약이행각서(표준안)

당사는「청렴도를 향상시키고 부패없는 깨끗한 계약사무처리」가 사회발전과 국가경쟁력에 중요한 관건임을 깊이 인식하며, OECD 뇌물방지협약 발효 및 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”) 시행 등 부패에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 원주시농협쌀조합공동사업법인에서 발주하는 2026년 고품질쌀유통활성화사업 기계설비공사 계약의 입찰에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은,

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 것이 사실로 드러날 경우 부정당업자로 등록되고 등록일로부터 2년 동안 농협에서 발주하는 입찰 참가 및 수의계약이 제한되며,

경쟁입찰에 있어서 입찰자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 한 사실이 드러날 경우 부정당업자로 등록되고 등록일로부터 1년 동안 농협에서 발주하는 입찰 참가 및 수의계약이 제한됨을 확인합니다.

위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 계약관계직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업제공 포함)의 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 명목 여하를 불문하고 계약관계직원과 금전대차, 채무보증, 증여 등 사적 금전거래를 하지 않겠습니다. (하도급업체 임직원으로부터 당사<원도급업체> 임직원이 금품·향응 등을 제공받는 경우를 포함함)

이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계직원에게 금품, 향응 등을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 계약이행 과정에서 편의를 받아 부실하게 시공 또는 제조한 사실이 드러나거나, 명목 여하를 불문하고 계약담당자와 금전대차, 채무보증, 증여 등 사적 금전거래를 한 사실이 확인되는 경우, 부정당업자로 등록되고 등록일로부터 2년 동안 농협에서 발주하는 입찰 참가 및 수의계약이 제한되며,

입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약목적물의 이행을 부실하게 할 목적으로 계약관계직원에게 금품·향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우, 부정당업자로 등록되고 등록일로부터 1년 동안 농협에서 발주하는 입찰 참가 및 수의계약이 제한되며,

입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 계약관계직원에게 금품·향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우에는 부정당업자로 등록되고 등록일로부터 6개월 동안 농협에서 발주하는 입찰 참가 및 수의계약이 제한됨을 확인합니다.

3. 제1호 또는 제2호를 위반한 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부 계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

(하도급업체 임직원으로부터 당사(원도급업체) 임직원이 금품·향응 등을 제공받는 경우를 포함함)

4. 회사 임직원이 계약관계직원에게 금품·향응 등을 제공하거나 사적 금전거래, 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 회사 윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠으며, 윤리강령 위반으로 적발된 임직원은 계약 관련 일체의 업무수행에서 배제하고, 윤리강령 위반 직원에 대한 농협의 교체 요구 시 즉각 수용하겠습니다.

5. 「청탁금지법」 시행과 관련하여 부정청탁, 금품수수 등 해당 법령에서 금지하고 있는 일체의 행위를 하지 않을 것이며, 이를 위해 당사 임직원에 대한 지속적인 교육 실시, 모니터링 강화 등 법령 준수에 만전을 기하겠습니다. 만일 이를 위반한 경우 농협이 상기 제2항부터 제4항까지의 조치를 취하여도 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

6. 아울러 위의 계약과 관련하여 계약에서부터 납품에 이르기까지 제반 계약사항을 성실히 이행할 것이며, 부실시공, 불량 자재의 사용, 안전사고 발생 등 계약사항을 위반하거나 품질을 떨어뜨리는 어떠한 행위도 하지 않겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 서약내용을 그대로 이행하고 입찰참가자격제한, 계약 해제·해지 등 농협의 조치와 관련하여 당사자가 농협을 상대로 손해배상을 청구하거나, 당사를 배제하는 입찰 및 계약에 관하여 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2026. 11. .

서약자 :
대표
(인)

원주시농협쌀조합공동사업법인 대표이사 귀하 [붙임-6] 입 찰 참 가 신 청 서

▣ 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.

신 청 인 상호 또는 법인명 법인등록번호

주
소

전 화 번 호

대
표
자

사업자등록번호 입찰개요 입 찰 공 고

번
호

원주시농협쌀 조합공동사업법인 공고 제2026-19호 입 찰 일 자 2026.7. . 입 찰 건 명 원주시농협쌀조합공동사업법인

고품질쌀유통활성화사업 가공시설현대화 및 건조저장시설 기계설비공사

입 찰 보 증 금 보 증 금 율 입찰금액의 5% 이상

보
증
액

금
원정(￦
)

보증금납부방법 보증보험증권 납부면제 및 지 급 확 약 ㅇ사유 : “해당없음”

ㅇ본인은 낙찰후 계약미체결시 귀사에 낙찰금액에 해당하는

소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.

대 리 인

본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.

성
명 :

주
소 :

연락처(H.P) : 사 용 인 감

본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다

사용인감
(인)

본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀사의 일반(제한․지명)경쟁입찰에 참가하고자 귀사에서 정한 공사(물품구매․기술용역)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다.

ㅇ붙임서류 : 입찰공고로써 정한 서류 1식.

2026년
월
일

신청인
(인) (법인인감 날인)

원주시농협쌀조합공동사업법인
귀중

계약취급담당자
직
성명
(인)

[붙임-7] 시공실적 인정기준 1. 적용범위

가. 입찰참가자격 증명을 위한 공사 준공실적의 인정기준 및 범위

2. 공사 준공실적의 증명방법

가. 준공실적증명은 발주기관에서 직접 실적증명서를 발급받아 제출함을 원칙으로 한다.(원본제출)

나. 위 ‘가’의 내용을 관련 협회에 등록하여 관련협회가 확인하는 경우 관련협회의 확인서도 가능하다.

다. 소관협회

1) 국내공사 : 대한건설협회, 전기공사협회, 한국정보통신공사협회, 한국소방시설협회 등 관련협회

2) 국외공사 : 평가대상에서 제외

3. 공사 준공실적 인정범위 및 기준 : 입찰공고문 참조

4. 공사 준공실적 제출에 필요한 관련서류는 아래 각호에 의한다.

1) 발주기관, 소관협회에서 발급한 실적증명서로서 입찰참가자격의 확인이 되는 서류

5. 공사 준공실적 심사기준 가. 공통사항

1) 심사의 대상 : 입찰공고일 기준 준공된 실적

2) 실적심사는 증명서 발급기관에서 발급한 내용을 기준으로 심사함을 원칙으로 한다.

3) 제출된 실적증명서의 입증책임은 당해 업체에게 있다.

나. 시공실적 내용

신축, 개축, 증축(증축 실적인 경우 기존건축물과 별동으로 신축하여 증축한 경우에 한하여 인정함)공사만 인정하고, 대수선, 용도변경, 리모델링 등의 실적은 제외.

다. 공동도급계약의 실적 인정

공동이행방식으로 이행한 실적은 시공비율(참여비율)에 해당하는 규모(또는 금액)를 실적으로 인정하며, 분담이행방식으로 이행한 실적은 분담내용대로 인정한다.

라. 공동사업방식 발주공사 실적 인정

정부 및 지방자치단체, 공공기관, 농·축협(농협중앙회 및 계열사 포함)이

참여한 공동사업방식 발주공사를 실적으로 인정한다.

마. 공사 하도급을 받은 실적인정 : 불인정

바. 시공중인 장기계속공사(계속비공사)의 실적 인정

전체공사(총공사)가 준공되어야 실적으로 인정한다.

사. 업종별 실적인정

1) 건설산업기본법령 등 관련법령에 의거 당해공사 시공에 필요한 업종에 등록하고 시공한 공사실적만 인정한다.

2) 관련법령의 제정 또는 개정으로 등록업종(면허)가 분류된 경우에도 당해 공사의 시공 당시를 기준으로 등록(면허)사항을 충족하고 시공된 경우에만 실적을 인정한다.

아. 합병 등에 따른 실적인정

1) 건설산업기본법 등 관계법령에 따른 합병 등을 한 업체의 실적은 합병 등에 따른 권리, 의무를 포괄적으로 승계하였다는 증빙서류를 제출하는 경우에는 다음과 같이 평가한다.

가) 합병 후 존속되거나 신설된 업체의 실적은 소멸된 자의 실적을 승계한 것으로 보아 합산하여 평가한다.

나) 분할의 경우에는 권리, 의무를 승계 받은 업체의 실적으로 본다.

다) 사업양수도의 경우에는 해당업종을 양수한 자의 실적으로 평가한다.

2) 다른 법령의 규정에 의한 합병 등에 따른 실적인정방법을 별도로 명시한 경우에는 당해 업종별 관계법령에 따라 처리한다.

자. 공동수급체 구성원의 부도 등에 따른 실적인정

시공 중 공동수급체 구성원의 부도 등으로 공동도급비율이 변경된 경우에는 변경된 공동도급비율을 적용하여 평가한다. 다만 공동도급비율이 변경되지 아니하거나 보증시공 등으로 잔여공사가 시공된 경우에는 잔여공사 중 자기가 실제로 시공한 부분에 한하여 실적으로 인정한다.

차. 상기 실적인정기준에 명시되지 아니한 사항은 정부공사(기획재정부 및 행정안전부 계약예규 등) 에서 정한 시공실적 제출과 심사기준에 따른다.

붙임 : 시설공사 준공실적 증명서(예)〔서식-1〕

〔붙임서식-1〕 시설공사 준공실적증명서(예) (별지2. 공사 준공실적의 증명 관련) Ⅰ. 일반적인 사항 공 사 명 발주기관 (발주자) 공사위치 발주기관성격 시 공 자 회 사 명 등록번호 대 표 자 영업소재지 전화번호 공사개요 계약일자 공사금액(준공+관급) 준공금액 관급금액 착공일자 준공일자 규모(주용도, 건축연면적 등) 공사성질

전면 개보수공사( ), 신축공사( ), 증축공사( ), 개축공사(
)
※해당란에 ○표

공동도급여부

공동이행방식( ), 분담이행방식( ), 단독도급( )
※해당란에 ○표

실적의 종류

전면 개보수공사( ), 신축( ), 증축( ), 개축( )
※해당란에 ○표

Ⅱ. 시공실적의 내용 ＊ 공동수급체 구성원별로 구분 작성

구
분

시 공 자 (대표)

시
공
자

시
공
자

회 사 명

대
표

(인) (인) (인) 공사금액

지분율 :
%

지분율 :
%

지분율 :
%

준공금액 관급금액 전체공사 시공 규모, 용도 및 기타내역: 별지<2>의 실적인정기준 에 의거 작성 시공회사별 실적공종 시공규모 시공회사별 실적공종 금액 시공회사별 실적공종 준공금액 시공회사별 실적공종 관급금액 하도급 내용 ＊하도급자별로 구분 작성

(전문건설업자에게 하도급한 경우는 “해당없음”으로 표기)

하도급자 하도급공사 규모 및 내용 하도급금액 (준공＋관급) Ⅲ. 붙 임 1) 기타 실적내용을 증명할 수 있는 서류

위와 같이 공사(총공사) 준공실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다.

20 .
.
.

귀하

신 청 인
주
소 :

회 사 명 :

대
표 :
(인)

위 내용을 증명함 (발급기관명)

담당자 성명 :
(
)

※ 주 :

1) 기재란이 부족한 경우 및 입찰설명서(공고) 요구내용의 기재란이 없는 경우는 별지 작성 가능함.

2) 당해공사 시공실적심사에 필요한 내용이 불분명 등의 경우는 평가에서 제외할 수 있음

3) 합병 등을 한 업체와 시공중 부도․탈퇴 등으로 시공비율이 달라진 업체는 그 사실과 내용을 본

실적증명서에 기재하고 관련 자료를 첨부하여야 함.

4) 본 기재란에 대한 해당사항이 없으면 “해당없음”으로 표기하여야 함.

5) 시공실적증명서 및 첨부물마다 간인(서명)을 하여야 함.

6) 실적은 준공된 실적만 인정하며 시공 중인 장기계속공사 또는 계속비공사의 실적은 인정하지 아니한다.

[붙임-8] 경영상태 평가 세부기준

제1조(목적) 이 기준은 농협에서 집행하는 공사(용역, 물품구매)입찰에 적용할 경영상태 평가 세부기준(이하 세부기준이라 한다)을 정함에 그 목적이 있다.

제2조(평가기준) ① 심사기준일은 입찰공고 등에 다르게 정한 경우를 제외하고는 입찰 공고일로 한다.

② 경영상태의 평가기준비율은 다음 각 호와 같다.

1. 업종별 심사항목별 평균비율은 입찰공고일 기준 가장 최근에 관련협회에서 조사ㆍ통보한 최종년도 업종평균비율을 적용한다.

2. 관련협회가 평가 자료를 관리하지 아니하거나 관련협회가 없는 업종은 최근년도 한국은행 발행“기업경영 분석”자료의 업종평균비율을 적용한다.

제3조(평가방법) ① 경영상태평가는 재무비율에 의한 평가방법을 적용한다.

② 재무비율에 의한 평가 시 업체별 경영상태 평가는 다음 각 호의 자료에 한하여 인정한다.

1. 관련협회에서 경영상태 자료를 관리하는 경우에는 관련협회 확인서 <서식-1>

2. 관련협회가 없거나 관련협회에서 경영상태 자료를 관리하지 않는 경우에는 최근년도 한국은행 발행“기업경영 분석”자료와 동일한 연도의 정기결산서

단, 정기결산서는 세법 등 관련법령에 따라 제출된 정기결산서에 대하여「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 작성한 감사보고서 또는 한국공인회계사회의「재무제표 등에 대한 검토업무 기준」에 따라 작성한 검토보고서상의 재무제표에 의한다. <서식-2>

3. 1)항 및 2)항의 평가 자료를 제출하지 못하는 업체는 기업회계기준을 준용하여 작성·신고 된 재무제표로서 세무서에서 발급한 표준재무제표증명서에 의하며, 세무서에 재무제표가 등록되어 있지 않은 업체는 공인세무사가 작성한 재무제표확인서에 의한다. <서식-3>

3. 최근에 업계전체 평균비율이 산정된 이후 설립된 업체는 최초결산서와 기업진단보고서에 의한다.

4. 합병으로 신설된 경우 합병된 회사들의 직전 회계연도 결산서에 의한다. 다만, 이 경우 합병된 회사들의 결산서의 합으로 평가한다.

제4조(공동수급체의 평가방법) ① 공사 입찰 시 경영상태 평가는 공동수급체 구성원 중 입찰공고 시 공지한 평가대상 업종의 대표사 및 평가대상 업종의 구성원에 한하여 평가하며, 평가대상 업종은 공사규모 및 난이도 등을 고려하여 적절하게 선정한다. 단, 공동수급체구성원 중 시공비율이 10% 미만인 구성원은 평가에서 제외한다.

② 용역․구매 입찰 시 공동수급체의 구성원 중 다른 법령에 의한 업종을 보완하는 분담이행방식일 경우 당해 구성원(업종보완자)은 평가에서 제외한다.

③ 경영상태 평가 산식 - 부채비율 : 부채총계 / 자기자본 - 유동비율 : 유동자산 / 유동부채

제5조(입찰금액 공개 및 서류제출 등) ① 계약담당자는 가격입찰 실시 후 입찰장소에서 예정가격이하로서 최저가격으로 입찰한 자 순으로 입찰금액을 입찰참가자에게 발표하여야 한다.

② 경영상태 평가에 필요한 자료는 입찰참가자가 관련협회 등의 확인을 받아 계약담당자에게 직접 제출하여야 하며 제출된 자료에 의해 평가한다. 다만, 계약담당자가 필요하다고 인정하는 경우에는 계약담당자가 직접 조사ㆍ확인한 자료와 병행하여 평가할 수 있다.

③ 평가 자료의 오기ㆍ누락ㆍ불명확 등의 사유로 인하여 발생되는 불이익 등의 모든 책임은 평가대상자가 부담하여야 하므로 평가자료 제출 전에 사전 확인하여야 하며, 마감일 이후에는 심사서류 제출 및 신청내용의 철회나 변경을 요구할 수 없다.

제6조(부정한 방법으로 심사서류를 제출한 자 및 미 제출자의 처리) ① 경영상태평가 대상자가 제5조의 규정에 따라 제출한 서류 중 부정 또는 허위로 작성된 서류가 포함된 것으로 판명된 때에는 다음 각 호와 같이 처리한다.

1. 계약체결 이전인 경우에는 적격낙찰자 결정대상에서 제외 또는 결정통보를 취소한다.

2. 계약체결 이후인 경우에는 당해 계약을 해제 또는 해지할 수 있다

② 제1항에 해당하는 자 및 정당한 사유없이 심사서류의 전부 또는 일부를 제출하지 아니한 자에 대하여는 발주사무소의 계약관련규정에 따라 입찰참가자격 제한 등의 조치를 취한다.

제7조(기타사항) ① 이 세부기준에 정하지 아니한 사항과 해석상 차이는 계약담당자의 해석에 따른다.

〔첨부서식-1〕 경영상태 등의 확인서 사업자등록번호 감사의견 상호 대표자 영업소재지 전화번호 공사업 종류, 등록번호 토목건축 공사업(등록번호0000호)

공사업별 시공능력평가액 (금액단위 : 백만 원)

토건 토목 건축 1. 경영상태 평가자료

구
분

경영비율 산출근거(단위 : 천원) 부채비율 부채총계 자기자본 유동비율 유동자산 유동부채 차입금 의존도 차입금 총자산 영업이익 대비 이자보상배율 영업이익 이자비용 매출액 영업이익율 영업이익 총 매출액 매출액 순이익율 순이익(법인세 차감 전) 총 매출액 총 자산순이익율 순이익(법인세 차감 전) 총 자산 총 자산 대비 영업현금흐름비율 영업활동으로 인한 현금흐름 총 자산 자산회전율 매출액 (기초총자산+기말총자산)÷2 건설부문기술개발 투자비율 건설부문기술개발투자비 건설부문 총 매출액 기술개발 투자비율 기술개발투자액 총 매출액

발급기준 : 1. 경영항목 : 20 . . .기준(연말결산서, 반기결산서, 월말결산서, 최초결산서)에 의거 발급

2. 시공여유율 평가자료 <삭 제>

3. 시공경험 평가자료
단위 : 천원

연도별 실적 업종별 년도 년도 년도 년도 년도 연도별 실질자본금

상기 내용은 건설관련법령에 의거 우리협회에 위탁된 업무에 따라 작성했음을 확인합니다.

20
년
월
일

협회장(인) 〔첨부서식-2〕

(최초, 월말, 반기, 년말)결산서 감사보고서

사업자등록번호 상 호 명 대 표 자 영업소재지 전화번호

업
종

면
번

1. 경영상태 검토내용

구
분

경영비율(%) 산출근거(단위: 천원) 부채비율 부채총계 자기자본 유동비율 유동자산 유동부채 차입금 의존도 차입금 총자산 영업이익 대비 이자보상배율 영업이익 이자비용 매출액 영업이익율 영업이익 총 매출액 매출액 순이익율 순이익(법인세 차감 전) 총 매출액 총 자산 순이익율 순이익(법인세 차감 전) 총 자산 총 자산 대비 영업현금흐름비율 영업활동으로 인한 현금흐름 총 자산 자산회전율 매출액 (기초총자산+기말총자산)÷2 건설부문기술개발 투자비율 건설부문기술개발투자비 건설부문 총 매출액 기술개발 투자비율 기술개발투자액 총 매출액 2. 검토기준

가. 결산서 작성사유
:

나. 결산서의 종류
:

다. 결산서 작성년월일 :

라. 감사의견 : 적정, 한정, 부적정, 의견거절 등 명시

위 내용은 위 업체의 최근 업계 전체 평균비율이 산정된 이후 최초결산서, 합병․분할․사업양수도에 따라 등기일이나 수리일 또는 1개월이 경과한 월말을 기준으로 작성된 결산서, 반기결산서, 정기결산서에 대한 감사보고서로서 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따른 감사보고서 작성절차를 거쳐 감사의견을 작성했음을 확인합니다.

20
년
월
일

사무소 : 주 소 : 연락처 :

감사인 :
(인)

※ 차입금은 장․단기차입금, 금융리스부채, 기타차입금, 사채를 포함하는 이자부 부채를 말함

〔첨부서식-3〕 발 급 번 호 재 무 제 표 증 명 처 리 기 간 즉 시 납 세 자 ①주 소 또는 거소 (법인은 본점소재지) ②사 업 장 소 재 지

③전
화
번
호

④상 호 인 (법명) ⑤사 업 자 등 록 번 호

⑥성
명

(대표자) ⑦주민(법인)등록번호 ⑧사 업 의 종 류

업
태

종
목

⑨용
도

⑩수
량

⑪증명 받고자 하는

재 무
제 표

(별 도 첨 부) 과 세 연 도 (사 업 연 도) 재 무 제 표 명 칭

별첨한 재무제표는 과세표준 및 세액신고 시 귀서에 제출한 재무제표와 다름없음을 증명하여

주시기 바랍니다.

년
월
일

신 청 인
(서명 또는 인)

귀 하 첨부서류: 증명 받고자 하는 재무제표

위의 사실을 확인한 바 틀림없음을 증명합니다.

담 당 부 서

년
월
일

(인)

책
임
자

담
당
자

연
락
처

[붙임-9] 개인정보 수집·이용·제공 동의서 (입찰용) 원주시농협쌀조합공동사업법인 귀중

원주시농협쌀조합공동사업법인은 본인의 개인정보를 수집ㆍ이용하거나 제3자에게 제공하고자 하는 경우에는 「개인정보보호법」제15조 제1항, 제17조 1항 제1호에 따라 본인의 동의를 얻어야 합니다. 이에 본인은 원주시농협쌀조합공동사업법인이 아래의 내용과 같이 본인의 개인정보를 수집ㆍ이용 또는 제공하는 것에 동의합니다.

1. 개인정보의 수집·이용에 관한 사항 (입찰참가자 정보 기입)

수집·이용 목적

입찰참가당사자 본인 신원확인을 위한 제반서류 접수

투명한 입찰거래 정착 및 청렴도 제고를 위한 계약사무모니터링 및 청렴도평가

수집·이용 항목 대표자 필수적 정보

(성명)
(전화번호)

선택적 정보 (주소) 대리인 필수적 정보

(성명)
(전화번호)

선택적 정보 (주소) 보유·이용 기간

위 개인정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 5년까지 위 이용 목적을 위하여 보유·이용 됩니다. 단, 5년 이후에는 위에 기재된 이용 목적과 관련된 분쟁해결, 민원처리, 법령상 의무이행만을 위하여 보유·이용됩니다.

동의를 거부할 권리 및 그에 따른 불이익의 내용

위 개인정보 중 필수적 정보의 수집·이용에 관한 동의는 입찰업무의 처리를 위하여 필수적이므로, 위 사항에 동의하셔야만 가능합니다.

위 개인정보 중 선택적 정보의 수집·이용에 관한 동의는 거부하실 수 있으며 다만, 동의하지 않으시는 경우 입찰업무의 처리에서 불이익을 받으실 수 있습니다.

▣ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의하십니까?

필수적 정보(동의 ☐ 부동의 ☐), 선택적 정보(동의 ☐ 부동의 ☐)

2. 고유식별정보의 수집·이용에 관한 사항 수집·이용 목적

입찰참가당사자 본인 신원확인을 위한 제반서류 접수

고유식별정보 종류 주민등록번호 또는 운전면허번호 보유·이용 기간

위 고유식별정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 5년까지 위 이용 목적을 위하여 보유·이용됩니다. 단, 5년 이후에는 위에 기재된 이용 목적과 관련된 분쟁해결, 민원처리, 법령상 의무이행만을 위하여 보유·이용됩니다.

동의를 거부할 권리 및 그에 따른 불이익의 내용

고유식별정보의 수집·이용에 관한 동의는 입찰업무의 처리업무의 처리를 위하여 필수적이므로, 위 사항에 동의하셔야만 입찰업무의 처리가 가능합니다.

▣ 위와 같이 고유식별정보를 수집·이용하는 것에 동의하십니까? 동의 ☐ 부동의 ☐

3. 민감정보의 수집·이용에 관한 사항 (해당없음)

4. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항 제공받는 자 제공받는 자의 이용목적 제공할 개인정보의 항목 조사전문회사 : 한국리서치, 한국갤럽, 동서리서치 등

투명한 입찰거래 정착 및 청렴도 제고를 위한 계약사무모니터링 및 청렴도 평가

성명, 연락처 제공받는 자의 개인정보 보유·이용기간

개인정보는 제공된 날로부터 동의 철회시 또는 제공된 목적을 달성할 때까지 보유·이용됩니다. 동의 철회 또는 제공된 목적 달성 후에는 위에 기재된 이용 목적과 관련된 사고 조사, 분쟁 해결, 민원처리, 법령상 의무이행 등을 위하여 필요한 범위 내에서만 보유·이용됩니다.

동의를 거부할 권리 및 그에 따른 불이익의 내용

위 개인정보의 제공에 관한 동의는 계약의 체결 및 이행을 위하여 필수적이므로, 위 사항에 동의하셔야만 계약업무의 처리가 가능합니다.

▣ 위와 같이 개인정보를 제공하는 것에 동의하십니까? 동의 ☐ 부동의 ☐

2026.
.
.

성명(대표자) :
(서명)

연
락
처 :

성명(대리인) :
(서명)

연
락
처 :

===== 현장설명서.hwp ===== 현 장 설 명 서

공사명 : 2026년 고품질쌀유통활성화사업 가공시설 현대화

및 벼 건조저장시설 기계설비공사 2026. 11. 원주시농협쌀조합공동사업법인

목
차

1. 공
사
명

2. 공 사 개 요

3. 주요시설 명세 및 특기시방 (벼 건조저장시설)

4. 특 기 사 항 (벼 건조저장시설) 5. 일 반 사 항 (벼 건조저장시설)

6. 주요시설 명세 및 특기시방 (가공시설 현대화)

7. 특 기 사 항 (가공시설 현대화) 8. 일 반 사 항 (가공시설 현대화) 현 장 설 명 서

1. 공 사 명 :
2026년 고품질쌀유통활성화사업 벼 건조저장시설 및 가공시설현대화

기계설비공사 2. 공사개요 가. 공사내용 : 기계설비공사

나. 현장위치 : 강원도 원주시 문막읍 후용리 1161-1

다. 발 주 처 : 원주시농협쌀조합공동사업법인

라. 처리능력 : 벼 건조저장시설 가공시설 현대화 건 조 저 장 현미가공 백미가공 14,000톤/년 6000톤/년 6톤/시간 5톤/시간 마. 공사기간

실제 기계설치 공사기간은 본격적으로 기계를 설치할 수 있는 여건이 되어 법인

이 설치를 지시한 날(착공일)로 부터 9개월 이내로 한다.(시운전 포함)

(벼 건조저장시설 먼저 착수하고, 가공시설 현대화 진행)

단 착공계 제출시 건축일정에 맟추어 준공일자 제출할 것.

(사전 법인 감독관 등에 승인 득 요함) 바. 시설개요 (1) 종 류 1) 벼 건조저장시설 가) 원료투입시설 : 50톤/시간x2라인

나) 건조시설 : 순환식건조기 33톤/배치 x 10기

다) 저장시설 : 평사일로 500톤 x 12기 (초저온 사일로 3기 포함)

라) 집진시설 : 저압식 백필터 x 21set

마) 기계제어시설 : 중앙제어반, 사일로제어반 및 동력, 제어설비

바) 부대시설 : 에어 및 연료공급시설 2) 가공시설 현대화 가) 원료투입시설 나) 현미가공시설(6톤/시간 1라인) 다) 백미가공시설(5톤/시간 1라인) 라) 완전미 선별시설

마) 제품포장시설(일반미 기준 12톤/시간 2라인 + 현미 12톤/시간 1라인)

바) 집진 & 왕겨 및 미강처리시설 사) 부산물처리시설 및 청소시스템 아) 공기압축시설

자) 자동수율 및 재고관리 시스템 & 감시제어시스템(HMI)

(2) 범 위

계약조건에 의거 시공하되 발주기관에 배치 된 도면, 시방서에 준하여 시공하고,

경미한 오류나 누락사항에 대해서는 도급자 부담으로 시설의 기능에 이상이

없도록 시공하여야 한다. 사. 구 입 기 계 (1) 벼 건조저장시설

품
명

수 량 용 량

비
고

풍력선별기 4대 50톤/시간 조 선 기 4대 50톤/시간 호퍼스케일 2대 50톤/시간 입고관리시스템 포함 순환식건조기 5대 33톤/배치 총 10대(이설 5대 포함) 평 사일로 9대 500톤 단열, 송풍팬, 설치 포함 평 사일로 3대 500톤 상부냉각기, 단열,송풍팬 설치 포함 건벼배출탱크 1대 60톤 호퍼형 건벼계량기 1대 1톤/배치

품
명

수 량 용 량

비
고

백필터(하부집진형) 4대 340㎥/min 링 브로워 방식 (조선기A,B,C,D 집진) 집진팬 4대 350mmAqx37kW 사일렌서 포함 백필터 1대 340㎥/min 링 브로워 방식 (건조기B 상부 집진) 집진팬 1대 350mmAqx22kW 사일렌서 포함 백필터 2대 450㎥/min 링 브로워 방식 (건조기 송풍실 집진) 집진팬 2대 330mmAqx45kW 사일렌서 포함 저압식 백필터 5대 기존 이설 팬, 로타리밸브, 링브로워 포함 고정식 냉각기 1대 47kW 배관,밸브,설치 포함 에어 콤프레셔 1대 37kW 스크류 타입 에어 리시브 탱크 포함 연료탱크 5대 980L (2) 가공시설 현대화

품
명

수 량 용 량

비
고

연류계 1대 30톤/시간 보조탱크,수분측정기 포함 원료저장탱크(호퍼형) 4기 100톤 단열,송풍팬 포함 연류계 2대 10톤/시간 보조탱크 포함 미니조선기 1대 7톤/시간 현미분리기 1대 6톤/시간 다단병렬형,커버 포함 입선별기 2대 6톤/시간 육각타공방식 현미색채선별기 1대 320CH CCD카메라 연류계 7대 10톤/시간 호퍼부 STS, 보조탱크 포함 정미기 1대 5톤/시간 연좌식(연삭+마찰+마찰) 백미석발기 1대 6톤/시간 공기순환식 습식연미기 2대 5톤/시간 로타리시프터 1대 5톤/시간 백미색채서선별기 1대 384CH CCD카메라 이물색채선별기 1대 384CH CCD카메라, NIR방식

품
명

수 량 용 량

비
고

그리드스케일 4대 12톤/시간 로드셀, 터치스크린 포함 완전미선별기 2대 3톤/시간 커버 포함 진동체선별기 3대 12톤/시간 유하식, 커버 포함 비철금속선별기 2대 12톤/시간 풍력선별기 2대 12톤/시간 톤백계량기 2대 1톤/배치 현미, 백미 계량용 자동계량기 1대 10kg, 20kg 2연식 로타리포장기 1대 4.5톤~5톤/시간 급대식 습식연미기 2대 5톤/시간 로타리시프터 1대 5톤/시간 제함기 1대 박스태핑기 1대 자동지대포장기, 로봇적재시스템 1 SET 부대설비, 컨베이어, 안전팬스 포함 비닐접착기 1대 미싱기 1대 사이클론 1대 180㎥/min 왕겨풍구 집진용 로타리밸브 1대 Φ300 왕겨처리탱크 1기 300㎥ 평형 백필터 1대 120㎥/min 링 브로워 방식 (습식연미기2대 집진용) 내부 테프론 코팅 로타리밸브 1대 Φ300 내부 테프론 코팅 집진팬 1대 450mmAqx22kW 백필터 1대 240㎥/min 링 브로워 방식 (제품포장부 집진용) 로타리밸브 1대 Φ300 집진팬 1대 330mmAqx22kW 저압식 백필터 7대 기존 이설 팬, 로타리밸브, 링브로워 포함 ※ 구입기계 관리

품
명

수 량 용 량

비
고

부산물 처리 시스템 5 SET 청치, 싸라기(대,소), 착색립, 분상질립, 이물 에어 콤프레셔 1대 37kW 스크류 타입 에어 리시브 탱크 포함 에어 콤프레셔 1대 55kW 스크류 타입 에어 리시브 탱크 포함 청소시스템 6대 배관, 설치 포함 열풍방제기 3대 HMI 시스템 1식 공정관리, PC설비 포함 수율, 재고관리 프로그램 1식 PC설비 포함 보안감시(CCTV) 시스템 1식 RACK CANBINET 포함 사물인터넷 9개 장비, 케이블 설치 포함

현장에 반입된 구입기계는 파손,분실되지 않도록 시공자가 관리하여야 한다.

아. 공사 제외사항

(1) 건축공사(기계실, 집진실, 사무동, 제어실, 송풍실)

(2) 1차 수전설비 및 소방, 통신공사

(3) 가공시설, 부대시설, 사일로 기초및 옥외시설물 기초공사,토목공사

3. 주요시설 명세 및 특기시방(건조,저장시설 현대화)

가. 주요시설 명세

(1) 주요기기 명세서 참조. (벼 건조저장시설, 가공시설 현대화)

※ 주요 구매기자재중 법인이 지정하는 회사품목을 구매 설치하며,

카다로그, 도면 참고자료등을 구비하여 제출한다.

다. 특 기 시 방

(1) 단위기계류는 도면 및 시방에 준하여 제작 하여야 하며, 제작 전 기계제작 도면을

사전 승인 후 제작 설치한다.

(2) 본 공사는 국민건강보험료, 국민연금보험료 및 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비 사후 정산 대상 공사이므로 입찰참가자는 입찰금액 산정시

(공사입찰유의서 제10조의 공사비내역서 포함) 공지된 금액을 조정없이 반영하고 사후정산 하여야 한다.

(단위: 원) 제경비 정산 항목 벼 건조저장시설 가공시설 현대화 건 강 보 험 료 63,748,667 42,230,365 노 인 장 기 요 양 보 험 료 8,376,575 5,549,069 연 금 보 험 료 84,229,811 55,798,118 산 업 안 전 보 건 관 리 비 131,863,067 63,408,659 합 계 288,218,120 166,986,211

※ 간접노무에 해당하는 현장소장, 안전관리자, 품질관리원, 청소부, 경비원 및 계약상대자의 회사에 소속된 직원 등은 해당되지 아니하며, 당해 현장에 직접 인건비에 해당하는 자에 대하여 납입증명서 인정함.

(3) 본 사업(2026년 고품질쌀유통활성화사업)은 국고 및 지자체 보조를 받아 2개년

(2026년~2027년)으로 시행되므로 계약 및 공사는 법인에서 사업단계별로 지정한 기한내 완료를 해야 하며, 연차별로 지정된 중간기성금을 분할 교부하고 단계적으로 교부금 확정이 된 후에 법인에서 준공검사 후 완료대금을 지급하는 공사이므로 입찰시 필히 유의 할 것. (지자체 기관의 사업 절차 업무에 최대한 협조하여야 한다.)

(4) 본 공사의 옥외형 구조물은 모두 아연도 재질(G.I)로 제작, 설치하여야 하며, 타워 구조물 3개소는 아연도 재질의 볼트조립형으로 제작, 설치하여야 한다.

(설계열람도서 참고)

(5) 중앙 제어판넬 제작,설치시 주요 사항.

중앙 제어판넬의 그래픽은 제작전 사전 승인을 득한 후 제작토록 할 것

판넬제작시 첨부한 사진과같이 자동운전조작부를 설치하도록하여 제어토록 할 것

(조작전원 예시)

(6) 시공자 임의로 단위기계 등을 변경하여 설치할 경우 정산시 기계가격을 감액한다.

(7) 타공사와 관련된 부분(지하피트, 앵커볼트 간격)등은 건축공사시 필히 현장에서 확인하고 건축시공업체와 협의 후 설치한다.

(8) 외부에 설치되는 구조물,COVER 철판 등은 빗물이 고이지 않도록 구배처리한다.

(9) 구입기계에 대한 내용은 제작 전에 제작회사 및 사양 확인 후 제작하도록 할 것

(10) 구입기계와 연계되는 시설은 가급적 동일한 회사의 시스템을 구성하여 최적의 성능을 보장하도록 할 것

(11) 3m이상의 슈트에는 아래와 같은 타입의 무잔량 완충기를 부착하도록 할 것

경사형 타입
수직형 타입

(12) 버켓엘리베이터의 헤드부 배출 점검구

• 크기는 200x200이상으로 버켓을 꺼낼수 있는 크기이며,원터치 클램프로 양측에 설치

• 감시가 가능토록 투명창으로 설치하며, 헤드부 배출구에는 환봉 설치토록 할 것

(13) 버켓엘리베이터의 미들케이싱에 설치하는 점검창은 양쪽으로 설치하며, 현장에서 눈으로 확인이 가능한 투시창을 포함하며, 개폐가 용이한 잠금장치로 설치한다.

(14) 버켓엘리베이터 하부 청소구는 잔량을 청소하기 쉬운 구조로 제작하여야 하며, 필요시 착탈이 가능한 구조로 제작,설치할 것.

(15) 모든 버켓엘리베이터 하부의 곡물접촉부위는 스테인레스(STS)재질로 제작,설치 하여야 한다.

(16) 2-방향분배기의 점검창 - 개폐가 용이한 잠금장치로 설치

• 감시가 가능토록 투명창으로 설치하며, 누수가 없는 구조로 제작 설치

(17) 옥외에 설치되는 2-방향분배기에는 우수에 대비하여 실린더 구동에 커버를 설치한다.

(18) 타공사(건축공사, 1차전기공사)의 관련도면을 공사전에 검토하여 기계공사에 지장이 없도록 준비토록 할 것

(19) 각 지역의 환경기준이 상이함으로 대기환경보존법상 건조기의 집진측정구를 요청시에는 측정이 가능하도록 점검구를 설치토록 함

(20) 소음기 설치시 WATER CAP이 부착되어 있어야 한다.

(21) 피뢰침을 제외한 기계구조물 및 탱크용 전등설치는 기계공사분이고 사일로 타워 상부 전동윈치용 콘센트 및 스위치를 설치한다.

(전등개소는 기계사양서 참조)

(22) 건벼탱크에서 건벼배출시 작업자가 톤백배출이 용이하도록 톤백 배출용 간이계단을 설치하고 제작,설치비용은 낙찰된 시공업체에서 제공한다.

(23) 유해,위험방지계획서 관련사항

• 계획서상 포함되는 이송기기의 자율안전확인 스티커를 기기에 부착한다.

• 산업안전보건공단에서 실시하는 방지계획에 대한 심사 지적사항은 보완 조치해야

한다.

(24) 모터는 KS규격을 취득하고 효율은 IE4이상, 방진,방수는 IP66이상 절연등급은 F종이상 산업용 고성능 모터를 장착하여야 한다.

(25) 기 타 ˚팬 하부에 SPRING 방진기 설치한다.

˚기름 배관에는 오일메타기, 유수분리기, 오일휠터를 부착한다.

˚집진휀 덕트에 소음기 및 댐퍼를 부착한다. ˚기계 색상은 조합과 협의하여 결정한다.

˚제어및 동력 LINE은 케이블 닥트를 이용하여 배관및 배선을 하여야 한다

˚소요 동력이 15마력 이상인 기기의 기동은 Y-△ 기동방식으로 한다.

4. 특 기 사 항 (벼 건조,저장시설)

가. 환경보존법에 저촉이 안되도록 시공하여야 하며 인허가 사항에 따른 필요한 조치 및 협조를 하여야 한다.

나. 공사기간내에 무부하 단동 및 연동테스트를 완료하여야 하며 제품 생산 시운전은 법인의 입회하에 정상적인 생산능력이 발휘될 때까지 시운전을 하여야 한다.

다. 공장 운영요원에 대하여 설치 과정부터 기술훈련 및 지도를 실시하여야 한다.

라. 기계시설과 관련하여 타공사 (건축, 전기)의 협조를 받아야 할 사항은 사전에 협의 조치하여 시공한다.

( PIT 위치 및 규격, 사일로 기초, 벽체 관통부위, 앵커설치, 전기수전 등.)

마. 타공사(건축, 1차전기)와 상호 관련된 공사이므로 공사 착수전 타공사 관련 도면을 검토하여 공사 진행 시 문제가 발생하지 않도록 사전 협의토록 한다.

바. 주요 기자재는 카다로그, 도면 또는 참고자료 등을 구비하여 구매, 제작 전에 감독원의 승인을 받아야 하며, 제작 또는 현장 설치검사도 감독원의 승인을 받아야 하며, 현장 설치공정 30%, 60%, 90% 시는 필히 검사 요청을 하여야 한다.

사. 설계변경은 법인의 사정 또는 현장 시공상 변경이 불가피한 경우 이외에는 할 수가 없으며 설계변경은 계약조건에 의거 당초 설계도서 (단가, 일위대가)에 따라 처리 한다.

아. 현장설치 작업시 공사용 전력은 수전시설 (설치완료 시)을 사용하거나 또는 자가 발전기를 사용하되 사용량에 따른 전기요금이나 발전기 사용비용은 시공자가 부담한다.

5. 일 반 사 항 (벼 건조,저장시설)

가. 공사에 사용되는 기자재는 KS 자재 또는 관련법에서 정하는 승인 제품 등의 신품을 사용하여야 하며 기타의 경우 최상품을 사용하여야 한다.

나. 현장관리를 위하여 건조저장 시설 및 공사관련 업무에 유능한 직원을 현장 대리인으로 선임하여 조합의 승인을 받아야 한다.

다. 계약체결 후 착공도면, 현장대리인계, 재직증명서, 수급자 내역서, 공정표, 착공계를 제출하여 조합의 승인을 받아야 한다.

라. 설계도서와 시방서의 내용이 상이하거나 의문사항이 있을 경우 감독자와 협의하여 감독자의 해석을 따른다.

마. 기자재의 매설, 은폐부위 및 조립, 설치에 따른 시공과정의 주요부위는 천연색 기록사진을 촬영하여 앨범으로 정리한 뒤 조합에 제출하여야 한다.

바. 현장에서 발생되는 오물, 폐자재는 시공자 부담으로 현장외로 반출하여야 한다.

사. 시공자는 현장안전사고에 대하여 특별한 관리를 하여야 하며 안전사고 발생시는 시공자 부담으로 즉시 조치 하여야 한다.

아. 현장에는 타공사가 병행하여 실시되므로 타시설물에 대하여 손해를 끼쳤을 경우 시공자 부담으로 원상복구 하여야 한다. (공장동 바닥, 벽체관통 부위 등 )

자. 시공자 임의로 변경 시공하여서는 안되며 변경 시공시는 감독원의 승인을 받아야한다.

차. 준공은 실제로 공사가 완료되어 준공계를 제출하여 법인이 승인하고 준공계를 접수한 접수일자를 기준으로 한다.

타. 준공검사후 검사결과에 따라 준공도면, 준공내역서, 운영메뉴얼, 단위기계 점검표를 작성하여 법인에 제출하여야 한다.

6. 주요시설 명세 및 특기시방(가공시설 현대화)

가. 주요시설 명세

(1) 주요기기 명세서 참조. (벼 건조저장시설, 가공시설 현대화)

※ 주요 구매기자재중 법인이 지정하는 회사품목을 구매 설치하며,

카다로그, 도면 참고자료등을 구비하여 제출한다.

다. 특 기 시 방

(1) 주요기계류는 본 공사 포함사항이며 도면 및 시방에 준하여 제작 하여야 한다.

또한 제작 전 기계제작 도면을 사전 승인 후 제작 설치하며 구매품은 "구매품 승인신청서"를 작성하여 승인을 득한다.

(2) 가공부 설비는 원료투입 및 현미가공부, 백미가공부, 완전미선별부, 포장부 및 출하공정을 기본으로하는 설비로서 필히 GAP 인증을 받을수 있도록 설비를하여야 한다.

(3) 유해위험방지 계획서에 준하도록 도서류 작성 제출한다.

• 안전인증 대상품: 안전인증 서류(압력용기)

• 자율안전확인신고대상품: 자율안전확인신고필증(벨트콘베어, 버켓엘리베이터, 스크

류콘베어, 로봇 등)

- 기계설비 카다로그(신규구입제품)

• 안전밸브 및 파열판 명세 -> 압력용기의 안전밸브 넥임텍 부착

• 전기단선 및 접지계획(전기부하량계산서, 정격전류산출서, 동력설비부하계산서)

제출 - 유해, 위험물질 목록표 작성

• 안전인증 대상품: 안전인증 서류(압력용기)

• 유해, 위험물질의 물질안전 보건자료 첨부 등 계획서에 필요한 자료 등 작성, 첨부

한다.

(4) 제어판넬 공사 및 전기공사시 주요 제작사항.

1) 제어판넬 제작시 현미, 백미가공부, 포장부, 집진부산물부 MCC판넬 및 각 로컬판넬를 각 현장에 설치하여 제어하며 또한 중앙 제어실 PC(HMI & YICS 시스템)과 통신 프로토콜이 되도록 하여 제어할 수 있도록 제작 설치한다.

2) 제품 생산에 문제가 없도록 현장 확인 후 제작하며, 제작전 사전 승인을 득한후 제작 설치한다.

3) 톤백출하부에는 현장 조작 가능하도록 로컬 판넬을 각각 설치한다. (2개소)

4) P.L.C 의 I/O POINT 는 실제 소요량의 20％ 이상 여유가 있도록 한다

5) 그래픽보드 공정라인은 필히 현장라인에 맞추어 제작, 설치한다.

6) 원료투입현미부, 백미부 및 포장부, 집진부산물부 제어판넬에 자동조작 버튼(긴급정지, 리셋버튼 등)설치한다.

7) 모든 집진팬에는 각각의 적산전력계를 제어반에 설치한다.

(5) 감시제어시스템(HMI), 자동수율 및 재고관리 시스템, 현장감시(CCVT)시스템

1) 원료투입현미부, 백미부 및 포장부의 원료, 현미 및 백미탱크 전후 등 중량이 변화하는 곳에 설치된 연류계와 각종 게이트와 이송기기의 작동신호를 이용하여 각 공정에서 품종별, 제품별로 구분되는 곡물이 혼곡되지 않도록 이력추적이 가능하여야 하며 각 탱크에 남아있는 곡물의 자동 수율 및 재고관리가 가능하여야 한다.

2) 자동수율 및 재고관리시스템은 입고일을 기준으로 할 때 LOT별 입고일시 및 입고물량, 잔고량, 출하일자등의 파악이 가능하여야 하며, 출고일을 기준으로 할 때 입고 및 가공 일자와 절차, 잔고량, 출하내용 등의 파악이 가능하여야 한다.

3) 자동수율 및 재고관리시스템은 품질분석실 또는 ON-LINE 측정장치로 LOT별로 측정한 함수율, 백도, 품위, 단백질함량, 식미치 등 다양한 품질의 측정결과를 입력하고 관리가 가능하여야 한다.

4) RPC에서 필요하는 일일, 주간, 월간, 분기, 연말보고 서식의 자동 출력이 가능하여야 한다.

5) 자동수율 및 재고관리시스템은 중앙제어실은 물론 사무실에서도 동일한 정보를 ON-LINE으로 활용할 수 있는 체계를 구축한다.

6) 현장감시카메라는 돔 형식의 카메라이며 줌기능을 포함하며 180도 수동회전할 수 있는 사양으로 설치하여야 한다.

7) 현장감시시스템에는 모니터 및 영상저장장치(DVR)이 포함되어야 하며, 화면분할
은 16채널이상의 사양이어야 한다.

(6) 전등공사

곡물상태를 육안으로 확인하고 단위기계를 작동해야 하는 정미 시스템, 색채선별기 및 샘플 측정대 등 주요 단위기계 상부에도 별도의 집중조명(전등)을 설치한다. 또한 가공부 1층(바닥), 2층 청소 및 점검이 용이하도록 전등 설치한다.

(7) 페인트의 색상은 발주자와 협의하여 선정한다.

(8) 현미 및 백미부 간이투입구에는 STS재질로 제작하고 커버를 설치하고 개폐가 용이하 도록 한다.

(9) STS재질의 탱크(현미,백미,제품탱크 및 보조탱크)제품은 MIRROR판으로 제작토록 한다.
설치후 용접부위 및 스크래치된 부분은 버핑처리하여 마감토록 한다.

(10) 시공사는 구조물 제작시 구입기계 및 단위기계 사양를 확인 후 제작, 설치한다.

• 단위기계의 사양에 따른 부대시설(집진시설)은 필히 사양확인 후 설치한다.

(11) 구입기계와 연계되는 시설(악세서리)은 가급적 동일한 제작사의 시스템을 구성하여
최적의 성능을 보장하도록 한다.

(12) 원료투입공정의 모든 완전배출형 승강기 하부의 곡물접촉부위는 스테인레스(STS) 재 질로 제작, 설치하여야 하며, 청소가 가능한 구조로 제작하여야 한다.

(13) 현미 및 백미탱크는 그리드스케일 설치를 감안하여 제작, 설치하여야 한다.

(14) 원료저장탱크와 왕겨처리탱크 상부에는 안전난간(핸드레일)을 설치하고 점검, 유지가 용이하도록 제작, 설치한다. (원료저장탱크는 상부 맨홀 점검대를 설치할 수 있는 구조로 제작, 설치한다.)

(15) 현미, 백미가공부 첫공정 이후 라인의 슈트, 이송관은 STS제작하며 현미분리기 이후공정의 라인에 설치되는 보조탱크, 담파류, 게이트류 등은 모두 STS재질을 사용하여 제작, 설치한다. 현미가공부, 백미가공부, 제품포장부 라인은 5인치(125A)배관을 사용한다.

(곡물이송파이프 SIZE와 탱크류 INLET SIZE확인후 제작, 설치하며 가공부는 STS 제작한다.)

(16) 원료저장탱크와 왕겨처리탱크 상부에는 안전난간(핸드레일)을 설치하고 점검, 유지가 용이하도록 제작, 설치한다. (원료저장탱크는 상부 맨홀 점검대를 설치할 수 있는 구조로 제작, 설치한다.)

(17) 각 공정별 간이투입구 재질은 스테인레스(STS)재질로 제작하고 톤백으로 투입할 수 있도록 한다.(조합과 사전협의 후 제작, 설치할 것.)

(18) 3m 이상의 라인에는 완충기(STS재질)를 필히 설치하도록 하며, 모든 스파우트에는 육안으로 확인할 수 있는 투시창을 설치하도록 한다. 또한 경사형 및 수직형 완충기(장치) 설치시 내부 잔량이 없는 구조로 제작, 설치한다.

※ 투시창의 두께와 파이프의 두께 차에 의해 연결부분의 턱으로 인한 미분 발생이 없도록 투시창과 파이프의 내경을 일치시켜 조립하도록 한다.

(19) 가동 중 진동 발생되는 또는 중량이 무거운 기기류는 단독(독립)구조물을 제작, 설치한다. 또한 진동이 예상되는 기기에는 방진(마운트)스프링 등 설치하여 진동이 없도록 설치한다. (미니조선기, 현미분리기, 진동체선별기,원료,현미 및 백미석발기 등)

(20) 입선별기 체망 규격은 1차 ￠17mm, 2차 ￠16mm로 설치하고 타공망 TYPE의 체망을 사용한다. (별도의 규격은 조합과 상의 후 결정)

(21) 정미기용 집진덕트 전구간 50t이상(아티론) 보온처리 한다.

(22) 원료석발기, 정미기 집진덕트부에 압력게이지를 전단에 설치하며 집진덕트부에 BY-PASS관(진공압 방지용)을 설치한다.

또한 모든 덕트는 2중 주름관 사용하며 플랜지형 볼트 체결방식으로 제작, 설치한다.

단 알루미늄 테이프 마감 및 피스 체결은 금한다.(일반집진 200mm이하관 적용)

(닥트 지지대 설치시 닥트 하부에 보강판 설치한다.)

(23) 이송기기 및 단위기계의 투입, 배출부에 이송관 연결시 별도의 IN/OUT LET을 제작하고 여기에 이송관이 클램프 또는 볼트 체결되도록 하여야 한다.

(24) 가공부 전체 승강기는 잔량이 없어야 하며 또한 자동 배출되도록 잔량처리장치를 장착하여 잔량을 제거할 수 있도록 한다.(솔밸브, 에어배관, 타임머 등을 장착 및 PLC 접점 추가하여 자동으로 잔량처리를 할 수 있도록한다.)

(25) 모든 이송기기(무잔량 포함) 고정부재 및 주변 마감 또한 시공사가 제작, 설치한다.

(26) 모든 집진팬에는 그리스 자동주입기 각 2기를 설치하거나 그리스 건을 법인에 공급한다.

(27) 석발기 등 각 단위기계에서 배출되는 이물을 받는 수집통은 외관이 미려하게 제작하며 단위기계에서 수집통까지 이송관을 제작, 설치한다.

(28) 백미탱크 상부에 설치하는 환풍장치는 시로코팬형을 설치하여 팬 기동시 열리고 중단시 닫히는 셔터를 부착한다.

(19) 제어배관 및 공압배관시 플랙시블의 처리는 최대한 짧게 한다

(30) 집진덕트, 에어배관, 이송기기 및 이송관등 기계설치를 위해 건물 판넬을 천공하여야 할 경우 사전에 건축부분과 협의하여야 하고 천공한 부분은 빗물, 먼지 등의 유입이 없도록 마감하며 외관상도 미려하게 마감한다.

(31) 제품포장부 구조물 기둥은 건축 칸막이용 철골기둥과 일치하게 하여 설치하여야 하며, 기둥 설치위치는 건축과 공정협의 후 결정한다.

(32) 공사현장에서는 모든 작업자는 안전장구(안전모,안전화)를 반드시 착용하고 작업에 임하여야 하며 위반시에는 감독관의 권한으로 퇴출시킬 수 있으며, 위험요소가 있는 곳은 안전표식 및 안전띠 등을 설치하여 작업자들의 안전을 확보한다.(현장소장은 작업전 안전사항 숙지 시킬것.)

(33) 가공부의 생산능력은 1일 가동시간 16시간, 연간 200일 가동률을 기준으로 하며 현미부 용량은 벼의 80%(제현율 80%기준), 백미부 용량은 현미의 90.5%(도정도 9.5%기준)를 기준으로 하므로 본공사에 사용될 기기류도 제시된 기준에 따라 성능이 발휘되어야 한다. 따라서 한식연 주도의 성능검사시 기준 이하의 성능평가 기기는 기준 이상의 성능이 나오도록 보완하거나 교체하여 바로 2차 성능검사에 임하여야 함. 또한 1차 성능검사 이후의 모든 비용 및 책임은 시공자 부담임.

(34) 전문검사기관(농협중앙회)의 성능검사 후 대금(잔금)지급이 가능함.

(35) 미강용 사이클론(정미기용) 하부에는 투시창을 설치하고 로터리밸브에는 미강청소용 솔밸브를 장착할 것.

(36) 승강기는 완전배출형이며, 벨트는 FDA 승인을 받은 식품용 백색벨트를 사용하며, 두께는 3플라이 이상을 사용토록 할 것 - 벨트 성능검사서를 제출

(37) 이송기계 및 단위기계에는 품번을 몸체에 필히 부착하도록 하여야 한다.

또한 이송기기 및 단위기계 등 모든 구입기계 설치는 시공사 책임하에 설치한다.

(38) 집진시설의 측정구에는 점검대를 설치하도록 하여야 한다.

(39) 타공사의 도면은 필히 공사 前 검토하여 공사진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

(40) 에어라인은 설치단위기계의 에어량을 확인 후 배관토록 하여야 한다.

(41) 원료저장탱크 상부 및 하부로 점검 가능하도록 계단 및 핸드레일 설치하여야 한다.

(42) 모든 연류계,계량기,포장기류는 HMI & YICS 시스템과 통신되도록 프로토콜 등 조치하여야 한다.

(43) 모든 진동체선별기에는 부착이 용이한 원터치 개폐형 커버를 설치하여야 한다.

(44) 압력계는 전단에 설치하여야 한다.

(45) 모든 연류계의 프린터는 1층, 제어판넬 부위에 설치하여야 한다.

(46) 단 포장부 연류계의 프린터는 포장부 1층에 설치하여야 한다.

(47) 원료가 노출되는 공기 흡입구 또는 기기부위는 금망 또는 아크릴 커버 설치하여야 한다.

(48) 체인콘베어 및 승강기 헤드부 및 테일부에 점검창 및 점검구 설치하여야 한다.

(49) 시공사는 현미, 백미부등 무잔량 자동 배출형 승강기 및 콘베어가 수평, 수직이 되도록 지지 및 고정하며 주변 점검대 마감하여야 한다.

(50) 점검구조물은 전후, 좌우 모두 안전난간 및 발끝막이판 제작, 설치하며, 안전난간 끝단부는 필히 철판 마감 잘하여야 한다.

(51) 페인트 색상은 발주처와 필히 협의한 후 선정하여야 한다.

(52) 기 타

˚팬 하부에 방진고무 또는 스프링방진기 설치하며 집진팬 닥트에 소음기 및 담파 부착한다.

˚제어 및 동력 LINE은 케이블 닥트를 이용하여 배관 및 배선을 하여야 한다

˚소요 동력이 15마력 이상인 기기의 기동은 Y-△ 기동방식으로 한다.

(53) 구조물과 점검대 등 모든 기계설비는 산업안전보건법 등 관련 법령에 적합하게 시공하여야 한다.

7 특 기 사 항 (가공시설 현대화)

가. 환경보존법에 저촉되지 않도록 시공하여야 하며 인허가 사항에 따른 필요한 조치 및 협조를 하여야 한다.

나. 공사기간내에 무부하 단동 및 연동테스트를 완료하여야 하며 제품 생산 시운전은 법인의 입회하에 정상적인 생산능력이 발휘될 때까지 시운전을 하여야 한다.

다. 공장 운영요원에 대하여 설치 과정부터 기술훈련 및 지도를 실시하여야 한다.

라. 기계시설과 관련하여 타공사 (건축,전기)의 협조를 받아야 할 사항은 사전에 협의 조치하여 시공한다.

마. 주요 기자재는 카다로그, 도면 또는 참고자료 등을 구비하여 구매, 제작 전에 감독원의 승인을 받아야 하며, 제작 또는 현장 설치검사는 당 법인이 필요하다면 언제든지 할 수 있으며 현장 설치공정 30%, 60%, 90% 시는 필히 검사 요청을 하여야 한다.

바. 설계변경은 법인의 사정 또는 현장 시공상 변경이 불가피한 경우 이외에는 할 수가 없으며 설계변경은 계약조건에 의거 당초 설계도서 (단가, 일위대가)에 따라 처리 한다.

사. 현장설치 작업시 공사용 전력은 수전시설 (설치완료 시)을 사용하거나 또는 자가 발전기를 사용하되 사용량에 따른 전기요금이나 발전기 사용비용은 시공자가 부담한다.

아. 시공사는 전체 RPC 설치 경력 2회 이상되는 현장소장을 공사 설치시 부터 준공완료시까지 상주시켜야 하며, 상기사항이 이행되지 않을 경우 공사 감독관은 공사를 중지시킬 수 있다.

자. 도면, 시방서, 현장설명서에 기재된 사항에 대해서는 시공자가 무상으로 이행하여야 한다.

8. 일 반 사 항 (가공시설 현대화)

가. 공사에 사용되는 기자재는 KS 자재 또는 관련법에서 정하는 승인 제품 등의 신품을 사용하여야 하며 기타의 경우 최상품을 사용하여야 한다.

나. 현장관리를 위하여 도정시설 및 공사관련 업무에 유능한 직원을 현장 대리인으로 선임하여 법인의 승인을 받아야 한다.

다. 계약체결 후 현장대리인계, 수급자 내역서, 시공도면, 공정표, 착공계를 제출하여 법인의 승인을 받아야 한다.

라. 설계도서와 시방서의 내용이 상이하거나 의문사항이 있을 경우 감독자 및 감리자와 협의하여 감리자의 해석을 따른다.

마. 기자재의 매설, 은폐부위 및 조립, 설치에 따른 시공과정의 주요부위는 천연색 기록사진을 촬영하여 앨범으로 정리한 뒤 법인에 제출하여야 한다.

바. 현장에서 발생되는 오물, 폐자재는 시공자 부담으로 현장 외로 반출하여야 한다.

사. 시공자는 현장안전사고에 대하여 특별한 관리를 하여야 하며 안전사고 발생시는 시공자 부담으로 즉시 조치하여야 한다.

아. 현장에는 타공사가 병행하여 실시되므로 타 시설물에 대하여 손해를 끼쳤을 경우 시공자 부담으로 원상복구 하여야 한다. (공장동 바닥, 벽체관통 부위 등 )

자. 시공자 임의로 변경 시공하여서는 아니 되며 변경 시공시는 감독원의 승인을 받아야 한다.

차. 본 시설물과 관련하여 타공사의 인허가 사항에 대해서는 협조를 하여야 한다.

카. 준공은 실제로 공사가 완료되어 준공계를 제출하여 법인이 승인하고 준공계를 접수한 접수일자를 기준으로 한다.

타. 준공검사후 검사결과에 따라 준공도면, 준공내역서, 운영메뉴얼, 단위기계 점검표를 작성하여 법인에 제출하여야 한다.

파. 구조물과 점검대 등 모든 기계설비는 산업안전보건법 등 관련 법령에 적합하게 시공하여야 한다. 끝.